商品房房屋买卖合同
01
在如今这种法治社会之下,我们在商务洽谈中都要使用合同。签订合同的过程必须合理、合法。那么在这种情况下你知道写好合同的注意事项有哪些吗?以下是由栏目小编为大家整理的“商品房房屋买卖合同模板”,请阅读,或许对你有所帮助!
商品房房屋买卖合同模板 篇1一、商品房买卖合同说明
1、本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本。签约之前,买受人应当仔
细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地房地产开发主管部门咨询。
2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。
3、为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后都有空白行,供双方
自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。
合同签订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。
4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。
5、对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,
双方应当协商确定。【】中选择内容,以划√方式选定;对于实际情况未发生或买
卖双方不作约定时,应在空格部位打×,以示删除。
6、在签订合同前,出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证
明文件。
7、本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释。
二、商品房买卖合同内容
商品房买卖合同(合同编号:)
合同双方当事人:
出卖人:______________________________
___________________________
注册地址:_____________________________
__________________________
营业执照注册号:__________________________
_______________________
企业资质证书号:__________________________
_______________________
法定代表人:____________________联系电话:___
____________________
邮政编码:_____________________________
__________________________
委托代理人:____________________地址:_____
______________
查看全文>>>02
商品房一直是房地产市场的主流,小编这里为大家整理了整理的商品房屋买卖合同备案以及相关信息,欢迎阅读。
商品房买卖合同备案
《商品房买卖合同》是办理房产证不可或缺的资料,而在全国各地的房产纠纷中,有不少是因为合同约定不清晰所致。可以说除了房产证,《商品房买卖合同》签约其实也是购房环节中至关重要的环节。
2019年8月,东莞市正式启动商品房买卖合同网上备案。然而在实际操作中,工作人员发现不少市民对网上合同备案的操作流程不够重视,从而可能引起不必要的损失。
本篇报道将介绍启动商品房买卖合同网上备案的优势,网上签约流程,以及市民在进行网上签约时,应该注意的相关事项。
网上备案使信息透明化
已经获得预售证的房子才会将信息在公众信息网上公布,才能进行网上签约备案。东莞市房产管理局相关负责人向记者介绍说,实现网上合同备案最大的优势是使房产信息透明化,市民可以通过东莞市房产管理局公众信息网,清晰地了解楼盘单位的各方面信息。
据介绍,在实现网上合同备案前,东莞的房地产交易中,合同主要是人工备案。由于发展商不会签订一份合同就立刻送往房管部门备案,因而合同备案时间往往滞后于合同的真正签订时间,购房者无法及时了解购买楼盘的相关情况。另一方面,如果发展商将已经抵押或被查封的楼幢进行出售,不知情的购房者也可能因不了解情况而购买到问题楼盘。
网上备案系统上线后,在商品房建档时,包括楼盘总的套数,可销售套数,销售单位的户型、面积、状态,以及楼盘的查封、抵押情况均会及时公布。而交易双方在对合同内容确认无误、点击保存后,房屋销售状态会立刻反馈到网上备案系统,自动将可售状态修正为已售状态,从而能有效杜绝发展商一房多卖的情况,保障了购房者的利益。
此外,市民在后期还可以方便地跟踪了解自己所购单位的各项信息,包括该单位的确权情况等。在申请办理房产证时,网上备案单位资料清晰,也会使办证过程更便捷。
网上签约注意保存密码
启动网上备案的目的是使信息透明化,保障购房者利益。然而,不少购房者对网上签约备案系统不了解,对其操作流程不够重视,在相关操作上也存在一些误区。
一些购房者在进行网上签约时,自己的个人密码让发展商去设置,有些市民甚至是委托律师签约。这些都是不注重保护自己权益的行为。市房管局一名工作人员向记者介绍说,大部分购房者认为在审核过合同内容中的条款,双方确认无误、点击保存后就不能再作修改。其实这是一种误解
查看全文>>>03
合同双方当事人:
出卖人:______________________________
注册地址:_____________________________
营业执照注册号:__________________________
企业资质证书号:__________________________
法定代表人:____________
联系电话:___________
邮政编码:_____________________________
委托代理人:____________
地址:_____________
邮政编码:_____________
联系电话:___________
委托代理机构:___________________________
注册地址:_____________________________
营业执照注册号:__________________________
法定代表人:____________
联系电话:___________
邮政编码:_____________________________
买受人:______________________________
姓名:________
国籍__________
身份证__________
地址:_______________________________
邮政编码:_____________
联系电话:___________
委托代理人姓名__________
国籍:_________
地址:_______________________________
邮政编码:_____________
电话:_____________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:
第一条 项目建设依据
出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为_______________
查看全文>>>商品房买卖合同范本说明
1、本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本。签约之前,买受人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地房地产开发主管部门咨询。
2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。
3、为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后都有空白行,供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。
4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。
5、对合同文本「」中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,双方应当协商确定。「」中选择内容,以划√方式选定;对于实际情况未发生或买卖双方不作约定时,应在空格部位打×,以示删除。
6、在签订合同前,出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件。
7、本合同条款由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局负责解释。
商品房买卖合同(合同编号:)
合同双方当事人:
出卖人:_______________________________
注册地址:______________________________营业执照注册号:___________________________企业资质证书号:___________________________法定代表人:____________________
联系电话:_______________________
邮政编码:_______________________________委托代理人:____________________
地址:__________________________
邮政编码:____________________
联系电话:________________________
委托代理机构:_____________________________注册地址:_______________________________营业执照注册号:____________________________
法定代表人:____________________
联系电话:______________________
邮政编码:___________________________
查看全文>>>05
广州市商品房买卖合同范本
合同双方当事人:
出卖人:______________________________
注册地址:_____________________________
营业执照注册号:__________________________
企业资质证书号:__________________________
法定代表人:____________联系电话:___________
邮政编码:_____________________________
委托代理人:____________地址:_____________
邮政编码:_____________联系电话:___________
委托代理机构:___________________________
注册地址:_____________________________
营业执照注册号:__________________________
法定代表人:____________联系电话:___________
邮政编码:_____________________________
买受人:______________________________
【本人】【法定代表人】姓名:________国籍__________
【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】______________
地址:_______________________________
邮政编码:_____________联系电话:___________
【委托代理人】【】姓名:__________国籍:_________
地址:_______________________________
邮政编码:_____________电话:_____________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:
第一条 项目建设依据
出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为______________________。
该地块土地面积为___________,规划用途为_
查看全文>>>注:本样本内容仅供参考。请以国土房管局颁发的《商品房买卖合同》正本为准。 编号:穗房合字________号 -------------------------------------------------------------------------------- 合同细则 合同双方当事人: 出卖人:__________________ 注册地址:____________________ 营业执照注册号:_________________ 企业资质证书号:_________________ 法定代表人:___________ 联系电话:____ 邮政编码: ___________ 委托代理机构:_______ 注册地址:___________________ 资质证书号:_________________ 营业执照注册号:__________ 法定代理人:________ 联系电话:___ 邮政编码:___________________ 买受人:___________________ 姓名:_____,国籍(身份证)(护照)_____ 地址:_______________ 邮政编码:__________联系电话:_____ 委托代理人姓名:__________国籍:____ 地址:_____________________ 邮政编码:__________电话:_____ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议: 第一条 项目建设依据。 出卖人以出让方式取得位于_________________编号为_______地块的土地使用权。 土地使用权出让合同号为_____________。 「建设用地批准书」「土地使用权证书」号为_________,土地出让面积为_______平方米。地块规划用途为_______,土地使用权年限自__年__月__日__至年__月__日__止。 出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,「现定名」「暂定名」_________________ 。工程建设规划许可证号为____________施工许可证号为______________________________
查看全文>>>07
甲方:(买方)____________________
乙方:(卖方)____________________
签订地点:________________________一、成交房屋:_____________________________________________________二、甲方须向乙方提交____________平方米的购房计划。三、房屋交付日期:_______年______月______日。四、双方协商房屋单价一次包定。五、乙方代收煤气管道费每户____________元,电视天线费每户____________元。六、预购付款结算办法
1.签订合同时,甲方必须向乙方交纳购房定金。甲方不履行合同,无权请求返还定金。乙方不履行合同,应当双倍返还甲方定金。合同履行完定金可抵作购房价款。
2.自签订合同后,甲方应在10日内预付第一次购房价款。工程主体完工后预付第二次购房价款。工程竣工移交时结清购房价款。
甲方逾期付款,按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期滞纳金。七、乙方如因计划、设计变更等原因不能履行合同,应提前通知甲方,经双方协商可另行安排房屋,甲方亦可解除合同。乙方在___日内返还预收房款,不计利息。八、本合同自双方单位盖章、法定代表人签章、工商行政管理机关鉴证后正式生效,至乙方给甲方钥匙之日起失效。九、从交付房屋钥匙之日起,在十二个月内发现因施工质量影响生产、生活的,由乙方在限期内负责维修。十、产权归属:_______________________________________________________十一、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件。十二、解决合同纠纷的方式:___________________________________________十三、本合同正本二份,副本_______份。十四、其他约定事项:_________________________________________________
查看全文>>>原告(被上诉人)诉称:被告于xx年4月8日向原告购买了位于南宁市东葛路121号迷你居小区综合楼第六层整层写字楼,总面积为584.21㎡,单价为3750元/㎡,共应付原告购房人民币2190788元。被告支付首付款人民币880788元以及通过银行按揭付款人民币1000000元,后来根据双方补充协议的约定向原告支付了110000元。这样,被告共仅向原告支付了购房款人民币1990788元,尚欠原告人民币xx00元至今未付。根据双方于xx年10月11日签订的补充协议,该xx00元房款应于xx年3月5日前付清。但经多次催讨,被告至今分文未付,其已构成了违约。按照上述补充协议第三条约定,被告应当向原告)支付支付购房款人民币xx00元及违约金人民币600000元,(每日按欠款的总额的1%计算,自xx年3月6日起暂计至xx年1月5日止),并承担本案全部诉讼费用。
被告(上诉人)辩称:原告故意向法庭隐瞒证据,掩盖其重大违约事实。原告违约行为之一,xx年4月8日,我向原告购买了位于南宁市东葛路121号迷你居小区综合楼601,602,603,604,605,606,607号写字楼。原告承诺替我办理共计壹佰壹拾万的银行按揭贷款。但经多家银行审核后,最后只有光大银行提供了壹佰万的银行按揭贷款。原告的行为给我造成了50000元的经济损失。原告违约行为之二,xx年3月30日起,我按照约定向原告支付购房款。xx年4月8日,我和原告签订正式的商品房买卖合同。合同中约定原告应当在xx年6月30日前交付房屋给我。但直到xx年8月16日,原告才将房屋交付。我和原告签定合同后,又和第三方公司签订了房屋租赁合同。因为原告的违约行为,导致我不得不支付租赁人高额的违约金。原告违约行为之三,在双方签订的商品房买卖合同中,原告承诺在房屋交付使用后350天内给我办理房地产权属证书。原告违约行为之四,我和原告在买卖合同另外有两份补充协议。原告在起诉状上只提到了补充协议(二),却有意对双方在xx年3月25日签订第一份补充协议避而不谈。原因就在于双方第一份补充协议的中心内容是原告交付房屋后即在该综合楼后专门划分四个小车停车位给我无偿使用。房屋交付之日,原告没有交付车位。xx年10月10日,原告交给我一份格式合同,上面规定了余下的三十一万元的付款方式。但未提划给我车库。xx年12月31日前,我依合同约定向原告支付十一万人民币,此
查看全文>>>内销商品房买卖合同
内销商品房买卖合同
卖方(以下简称甲方):____________
买方(以下简称乙方):____________
甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,通过________方式,取得北京市________区(县)________地块的土地使用块,土地面积为________平方米,土地使用年限________年,自_______年____月____日至____年____月____日止,国有土地使用证号为_________。甲方在上述地块上建设的____现已竣工,取得房屋所有权证(证号为____)。经北京市房屋土地管理局审核,准予上市销售,北京市商品房销售许可证号为________。
乙方自愿购买甲方的________房屋,房屋用途为________。甲方出售该房屋时亦同时将该房屋分摊的土地使用面积转让给乙方。
双方经协商,就上述房屋的买卖事宜,订立本合同。
第一条 ________房屋,建筑面积为________平方米(含共有共用面积),房屋状况详见附件,土地面积________平方米(含共有共用面积),土地使用期限自房屋产权过户之日起至__________年____月____日止。
上述面积已经________房地局测绘。
第二条 双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_________元,价款合计为(大写)____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(小写:_________元)。乙方预付的定金________元,在乙方最后一次付款时转为购房价款。
第三条 乙方同意在本合同签定________日内将购房价款全部汇入甲方指定银行。
甲方指定银行:____________
银行帐号:____________
第四条 甲方同意在________年____月____日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的《北京市建设工程质量合格证书》,并办妥全部交接手续。交付地点:________。
甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《北京市建设工程质量条例》及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。
第五条 乙方同意在小区物业管理委员会 或业主管理委员会未选定物业管理机构之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。
第六条 双方同意在签定本合同后三十日内,持
查看全文>>>商品房买卖合同说明
1 、签约之前,买受人应当仔细阅读本合同全部条款,与出卖人充分协商,对合同条款及用词理解不一致的,应当协商达成一致意见,必要时可在合同中对其进行明确约定。合同生效后,双方因合同条款及用词理解不一致等发生合同纠纷,不能通过协商解决的,可以遵循合同约定的争议解决途径依法向人民法院或向仲裁机构申请仲裁。
2 、本合同为示范文本,为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后都有空白行,供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。
3 、对合同文本「」中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容,双方应当协商确定。
4 、在签订合同前,出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件。
5 、如果本合同用于预售,则应当自签订暨网上备案之日起 10 日内将本合同送房地产交易登记机构办理预售备案确认手续。
6 、出卖人和买受人应当遵守本合同第六条、第七条的约定;所有预售房款必须按照《商品房预售款缴款通知书》支付到《商品房预售许可证》指定的预售款监控账户上。
7 、为便于政府管理部门通知商品房买卖过程中可能发生的各种事项,建议买受人填写以下两栏内容:
移动电话号码:_____________,
电子邮箱地址:_____________。
8 、本合同说明部分,买受人确认已经阅读,并签名:_____________。
商品房买卖合同
合同当事人:
甲方(卖方):______________________________________________ ;
注册地址:___________________________________________________ ;
营业执照号码:_______________ ;资质证书号码:_______________ ;
法定代表人:_________________ ;联系电话:___________________ ;
通讯地址:___________________________________________________ ;
邮编:_______________________________________________________ ;
委托代理机构:__________________
查看全文>>>商品房房屋买卖合同相关推荐
热门栏目
商品房房屋买卖合同
商品房房屋买卖合同栏目给大家提供大量商品房房屋买卖合同、2024商品房房屋买卖合同、商品房房屋买卖合同精选范文等内容,希望丰富的内容能够帮助到需要写工作计划的你!