范文 > 合同范本 > 在建工程抵押合同 > 导航 >

在建工程抵押合同-2024在建工程抵押合同精选

在建工程抵押合同

范文资讯网专题“在建工程抵押合同”推荐内容。

范文资讯网小编花时间整理了在建工程抵押合同,本文供你阅读参考,并请收藏。随着社会经济水平提升,一定要细心审查双方签订的合同。合同签订即在合同当事人之间确立了合同权利、义务关系,即设立、变更或者终止债权债务的关系。

在建工程抵押合同 篇1

抵押人:(甲方) 地 址:

电 话:

抵押权人:(乙方) 地 址:

电 话:

甲乙双方依据我国《物权法》、《合同法》、《担保法》、《城市房地产管理法》以及相关法律法规,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在充分理解本合同条款后,同意按如下条款订立本合同,以共同遵守。

第一条:为确保借款合同( )的履行,甲方自愿将正在建设中的房屋抵押,乙方经实地勘验,在全面充分了解该房屋具体状况后同意接受抵押。

第二条:本合同所对应的借款合同项下的借款数额为(大写)人民币:元,债务人履行债务的期限自 年 月 日至 年 月 日。

第三条:本次设定抵押物状况:

1、房屋坐落于 ,项目名称为 ,抵押房屋的建筑面积共 平方米(抵押清单附后),抵押房屋共作价:(小写) 元,(大写)人民币 元。

2、该项目《国有土地使用证》号 ,《建设用地规划许可证》编号 , 《建设工程规划许可证》编号 ,《建筑工程施工许可证》编号 。

3、该在建工程款计划总金额达人民币(大写) 元,现已投资金额为(大写) 元,其余款项来源为 。

4、该项目的竣工日期为 年 月 日,现施工进度情况: 。

第四条:本次房屋抵押所担保的范围包括:主债权项下的金额及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的一切费用。

第五条:已经抵押的房屋由甲方占用与管理,甲方应维护该房屋的安全与完好。

第六条:有下列情形之一的乙方有权依法定程序处分上述房屋并可要求提前清偿上述借款。

甲方在债务履行期内连续 月或累计 月未能按约归还借款的。

第七条:甲方所抵押房屋在抵押期间竣工并取得房屋所有权证书后,须转为房地产抵押登记。

第八条:甲方将房屋抵押给乙方时,该房屋所分摊或占用范围内的土地使用权一并抵押给乙方。

第九条:抵押权与其担保的债权同时存在,债权消灭的抵押权也消灭。

第十条:在本合同签订后,甲、乙双方应当持本合同及其他必要的证明文件,到焦作市房产管理部门办理房产抵押登记手续。 本抵押合同如发生变更或者抵押关系终止时,甲、乙双方应当 到原登记机关办理变更或者注销的

查看全文>>>

什么是在建工程抵押?

在建工程抵押,指抵押人为取得工程继续建造资金的贷款,以其合法方式取得的土地使用权连同在建工程的投入资产,以不转移占有的方式抵押给银行作为偿还贷款履行担保的行为。

在建工程是指经审批正在建设中的房屋及其它建筑物。在建工程抵押作为抵押的一种特殊形式,因具有良好的加速资金流动和促进资金融通等优点,在满足银行拓展客户的同时,又可解决企业的融资需求,现广泛地被银行所采用。但是,在建工程抵押毕竟不同于已取得房屋所有权证的房地产抵押,在建工程抵押的法律关系较为复杂,不确定因素较多,隐含较多的风险,如操作不当,很可能出现法律风险,造成信贷资产损失。

在建工程抵押合同范本

抵押人_________愿将其在建工程作抵押物,以担保债务按期清偿,担保的范围为抵押贷款的本息及罚息,经与抵押权人_________协商,于_________年_________月_________日在_________签订本抵押贷款合同。

一、抵押在建工程状况:_________。

1.坐落位置:_________区_________街路_________胡同_________号。开工许可证_________号。工程设计总面积:_________m2。

2.建筑结构:_________。设计层数:_________。用途:_________。

3.资金

地面积:_________。地区类别:_________。

7.土地使用性质:_________土地证号:_________。

8.土地评估现值:_________元整。

9.在建工程及土地总值:_________元整。

二、抵押人将上述在建工程全部/部分,抵押给抵押权人,并将在建工程有关要件:计划批件、规划许可证、用地许可证,开工许可证、_________交_________保管。

三、抵押权人同意在建工程评估现值_________%以内提供贷款。贷熬总额为:(币种:_________)_________元整。

抵押贷款期限_________个月,从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

付款方式:_________

四、抵押人保证将该款项用于_________。抵押人同意按本合同所定之贷款利率(年/月利率)_________%支付利息。如遇国家调整利

查看全文>>>
抵押人_________愿将其在建工程作抵押物,以担保债务按期清偿,担保的范围为抵押贷款的本息及罚息,经与抵押权人_________协商,于_________年_________月_________日在_________签订本抵押贷款合同。 一、抵押在建工程状况:_________。 1.坐落位置:_________区_________街路_________胡同_________号。开工许可证_________号。工程设计总面积:_________m2。 2.建筑结构:_________。设计层数:_________。用途:_________。 3.资金

1.由抵押人向保险公司投保。保险费用由抵押人负担,保险凭证交抵押权人保管。在本合同有效期内,当抵押工程因保险事由毁损灭失时,抵押权人为该保险赔偿金及支配人。保险赔偿金如不足清付贷款本息和罚息,抵押权人有权另行追索。(已投保的,填写下列款) 投保价值:_________元整。 保险期限:_________个月,从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。 2.双方再另行约定。 依照法律追回欠款,在欠款尚未追回的情况下,抵押权人有权依法对抵押工程及土地使用权提出诉讼保全。 向房地产市场管理部门提出申请,对抵押工程及土地使用权进行拍卖,拍卖所得价款,按有关规定依次偿还、若不足清偿贷款本息及罚息。抵押权人有权另行追索。若超出所欠贷款本息及罚息,所余部分返还给抵押人。 七、抵押期内,抵押人必须保证该工程的安全、完整,正常施工。其贷款的使用应接受抵押权人的监督、检查。 八、抵押期内,未取得抵押权人书面同意,抵押人不得将该工程转让或以其他交易方式处置。 九、抵押期内,抵押人必须交纳有关部门对该工程所征收的任何税费,并保障该工程免受扣押或涉及其他法律诉讼。 十、抵押权人未按本合同约定的期限、金额给付贷款的,抵押人有权要求支付违约金或赔偿实际

损失。 十一、抵押人不依约履行本合同任何条款,或逾期不能偿还贷款本息的,抵押权人有权采取以下处置方式: 十二、企业法人分立、合并或更名,本合同的权利义务随之转移、变更。 十三、抵押人还清贷款本息及罚息,并同时已全部履行本合同各项条款,抵押关系即告终止。抵押权人应

查看全文>>>

抵押人____________________愿将其在建工程作抵押物,以担保债务按期清偿,担保的范围为抵押贷款的本息及罚息,经与抵押权人_________协商,于_________年_____月_____日在______________签订本抵押贷款合同。

一、抵押在建工程状况:_________。 1.坐落位置:_________区_________街路_________胡同______号。开工许可证_____号。工程设计总面积:_________平方米。 2.建筑结构:___________________。设计层数:_________。用途:________________________。 3.资金来源:________________________。计划批准文号:_________。工程总造价:_________元整。 4.已完成部分:层数_________。建筑面积_________平方米。评估现值:_________元整。 5.土地使用权取得方式:___________________。使用年限:______________。 6.土地面积:___________________。地区类别:___________________。 7.土地使用性质:______________土地证号:______________。 8.土地评估现值:_________元整。 9.在建工程及土地总值:_________元整。

二、抵押人将上述在建工程全部/部分,抵押给抵押权人,并将在建工程有关要件:计划批件、规划许可证、用地许可证,开工许可证、_________交_________保管。

三、抵押权人同意在建工程评估现值_________%以内提供贷款。贷熬总额为:(币种:_________)_________元整。 抵押贷款期限_________个月,从_________年_____月_____日起至_________年_____月_____日止。 付款方式:___________________

四、抵押人保证将该款项用于___________________。抵押人同意按本合同所定之贷款利率(年/月利率)______%支付利息。如遇国家调整利率或计息办法,自调整之日起按调整后的规定计息。

五、还款方式:_______

查看全文>>>

转让方:_________(下称甲方)

地址:_________

法定代表人:_________

职务:_________

受让方:_________(下称乙方)

地址:_________

法定代表人:_________

职务:_________

鉴于:

1._________年_________月_________日,_________法院作出_________中法执字第_________号《民事裁定书》,将_________(建筑面积共计_________平方米)裁定给甲方;

2.甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。

甲、乙双方因在建工程转让事宜,经协商一致,签署本合同,共同遵守执行。

第一条标的物

甲方转让给乙方的标的物为:

位于_________(建筑面积共计_________平方米)。上述标的物以下统称房产。

第二条价款及支付

一、价款

甲方转让房产总价格为人民币_________元。

二、支付

1.本合同自生效之日起30个工作日内支付总价款的_________%,计人民币_________元;

2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________%,计人民币_________元:

a.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下;

b.甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》,将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体;

c.本市房地产交易中心受理房产过户申请。

3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________%,计人民币_________元。

第三条税费

1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担;

2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。

第四条双方义务

一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理,具体如下:

1.甲方于本合同生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书;

2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项:

a.与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》;

b.开具售房发票;

c.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。

二、乙方义务

1.如期支付房产转让款;

2.协助办理房产权属证书。

第五条合同变更与解

查看全文>>>

转让方:_____________________________(下称甲方)

地址:_______________________________

法定代表人:_________________________

职务:_______________________________

受让方:_____________________________(下称乙方)

地址:_______________________________

法定代表人:_________________________

职务:_______________________________

鉴于:

1.______年_____月_____日,_________法院作出_____________中法执字第_____号《民事裁定书》,将_________(建筑面积共计_________平方米)裁定给甲方;

2.甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。

甲、乙双方因在建工程转让事宜,经协商一致,签署本协议,共同遵守执行。

第一条 标的物

甲方转让给乙方的标的物为:

位于_________________(建筑面积共计_________平方米)。上述标的物以下统称房产。

第二条 价款及支付

一、价款

甲方转让房产总价格为人民币_________元。

二、支付

1.本协议自生效之日起30个工作日内支付总价款的_________%,计人民币_________元;

2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________%,计人民币_________元:

a.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下;

b.甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》,将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体;

c.本市房地产交易中心受理房产过户申请。

3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________%,计人民币_________元。

第三条 税费

1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由

由甲方负担;

2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。

第四条 双方义务

一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理,具体如下:

1.甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民

查看全文>>>

致: (公司名称)

我 (姓名)系 (公司) 的法定代表人,现承诺本工程拟派的项目经理 (姓名)项目经理证号: 身份证号: 目前无在建工程。若有虚假一经查实,愿意承担一切责任,并承担由此造成的一切损失。我方特此承诺。

单位名称: (盖章)

工程无在建、无行贿受贿、无不良行为承诺书

建设单位:

我单位郑重承诺:本次投标的项目负责人 ,身份证号码: ,执业资格注册号 , 在该项目投标期间无在建(监)工程,如在后续工作中因虚假承诺被查实,取消我单位中标资格,并愿意接受相关处罚,特此承诺!

投标人(公章):

年 月 日

投标人及项目负责人无不良行为承诺书

****************** (招标人名称):

我方在此声明,本公司包括企业本身、企业法人代表及拟担任本项目的项目经理在近三年内在检察机关无行贿犯罪记录;我方拟派往*****工程(以下简称本工程)的项目负责人***(项目经理姓名)现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题,也没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人: (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

年 月 日

拟派项目负责人无在建工程承诺书

,系我(投标单位名称)拟派驻 (工程名称)的项目负责人。为如期保质保量完成本工程的施工任务,现本公司郑重承诺:至本工程投标截止时间止,拟派项目负责人无在建工程,同时在建设行业(监理、设计、咨询等单位)其他工程中不担任项目负责人,可以专职于本工程,承担项目负责人一职。若我单位拟派的项目负责人未达到上述承诺内容的,视为我公司提供虚假信用信息,招标人和有关监管部门可无条件取消本公司的中标资格,并愿无条件接受相关处罚。

特此承诺。

投标人(盖章):

时间: 年 月 日

无在建工程承诺书

海门经济技术开发区管理委员会 :

我公司参加謇公湖科教城牡丹江路(香港路-圩角河路)工程(以下简称本工程)施工投标的申请,拟派项目负责人为 何广迎 。现我公司向贵公司慎重承诺:

拟派项目负责人 何广迎 从现在开始至本工程投标文件截止时间内无在建工程,如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人,在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实,确认拟派项目负责人

查看全文>>>

发包方(以下简称甲方): 法定代表人: 施工队(以下简称乙方): 法定代表人:

依照《中华人民共和国合同法》和有关规定结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议。 一、工程名: 二、工程地点: 三、工程范围 建筑面积共计 平米(结款时以实际建筑面积为准) 四、承包性质:包工不包料 五、承包内容: (一)基础工程 1、铺褥垫层2、砼垫层3、基础支模拆模4、钢筋焊接、制作、绑扎5、基础砼浇筑。 (二)主体工程 1、主体的柱、梁、板支模拆模2、主体钢筋焊接、制作、绑扎3、主体砼浇筑。 (三)二次结构 1填充墙砌筑2构造柱过梁钢筋制作、焊接、绑扎3过梁构造柱的支模拆模4过梁构造柱浇筑。 (四)内外装修工程(不包括水电暖、门窗、粉刷、防水) 内外装修必须按照图纸和甲方要求施工,且符合验收规范。 (五)主体施工放线并保质,保量,包安全,文明施工。 六、材料 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在3天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。 七、工期 从 年 月 日起至 年 月 日止,工期为 天,因甲方因素拖延,工期顺延并付窝工费技工 元/天,壮工 元/天;因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费 元/天;因不可抗拒因素可顺延工期。 八、材料搬运 甲方材料

料送至乙方指定场地位置,乙方无条件搬运。 九、劳动力管理 a、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 b、甲方应及时替乙方办理工地所在区域暂住的一切证件并支付相关费用若因证件不全引起的相关损失由甲方承担。 c、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地现场必须保持2人以上的施工人员。 d、未经甲方同意,除不可抗拒因素或天气因素外乙方不得停工或殆工。 十、施工机具 甲方提供施工所需的一切工具,并保证工具的安全性和良好使用性,甲方承担工具维修费。 十一、工地现场管理 1、甲方提供工人居住的房屋,并保证工人照明用电及吃水方便,工人应做到生活垃圾定点堆放。 2、乙方不承担任何工具及材料的丢失责任。乙方应做到材料分开放置,干一层清一层。 3、乙方应做到工具不乱丢,小型材料及时拾成堆做到少丢的原则 4、付款方式 本协议的承包价格按建筑平米结算,每平米价格为240元,结算时以实际建筑面积为准。 1、施工队进场,预支生活费: xx0元(两万元整)。 2、主体框架按110元每平方米计

查看全文>>>

出借方:身份证号码:

住址:

借款方:

公司地址:

法定代表人:组织机构代码:

根据《合同法》、《房地产管理法》及其他型关法律法规,出借方和借款方在平等、自愿、互信、协商一致的基础上,就借款方将其在省市开发的小区项目作抵押物向出借方借款事宜,达成如下协议:

一、抵押物状况:

1、坐落位置:市区路(街)号。

项目设计总面积:㎡。

2、建筑结构:,设计层数:,用途:。

3、设计批准文号:,项目总造价:元整。

4、建筑面积:㎡,占地面积:㎡。

5、土地取得方式:,面积:,使用年限:,土地使用性质:。

6、项目及土地总值:元整。

7、证件(见附件):

国有土地使用证号:;

建设用地规划许可证号:;

建设工程规划许可证号:;

开工许可证号:;

预(销)售许可证号:。

二、借款金额及利息:

1、借款方将上述项目(或全部)抵押给出借方,并将项目有关文件:国有土地使用证、用地许可证、规划许可证、开工许可证等原件交由出借方保管。以担保债务按期清偿,担保的范围为抵押借款的本金、利息及违约金。借款方保证将该款项用于本合同约定的抵押物。

2、出借方同意按项目评估现值%以内提供借款。借款总额为:人民币元整,期限为个月,从年

月日起至年月日止。借款实际发放数额和日期以借据为凭,借据需加盖借款方公章并同时有借款方法定代表人签字。借据及其他附件作为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

3、借款方将书面借据交给出借方收执,出借方向借款方提供约定数额借款。出借方根据借款方的需要,可以现金支付和汇款方式向借款方提供本次借款。

借款方银行账户:

银行账号:

户    名:

开户银行:

4、借款利息计算及本息支付:

①借款利率按月息%计算,每月日前支付当月利息。

②自借款方收到借款之日起至还清借款本息之日(包括法定节假日)均全额计算利息,借款方不得以任何理由扣除出借方应得利息。

查看全文>>>

甲方(聘用单位):____________(以下简称甲方) 乙方(受聘人):______________(以下简称乙方)

甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。

第一条、合同期限、合同有效期: 自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。

?第二条、 乙方工作岗位及职责: 1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。 2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。 3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。 4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。 5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。 6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。 7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。 8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。

第三条、工作报酬: 甲方每月支付乙方工资人民

民币__________元。

第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。

第五条、聘用合同的变更、终止和解除: 1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。 2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。 3、乙方不履行聘用合同的。 4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。

第六条、其它事项: 1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。 2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。 3、双方认为需要规定的其他事项。 甲方(盖章): 代表(签字):____________?? 乙方(签字):_______________ ________年______月______日

查看全文>>>
  网站地图