01
你知道一份合同的格式要求吗?在当今这个关注法律的时代,在订立合同时,当事人的合同目的应该是确定的,根据您提出的要求编辑为您搜集整理了一篇“工程检测合同电子版”,我们会不断更新相关文章以帮助您更加深入地了解该领域!
工程检测合同电子版 篇1委托单位全称(甲方):
检测单位全称(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规,甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则下,就下述建设工程委托质量检测及相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号:
项目名称:
工程地点:
工程规模:
投资金额:
资金来源:
建设工期或周期:
其他:
二、服务范围及工作内容
双方约定的`服务范围:
工作内容:
服务方式:
检测标准:
服务要求:
三、服务期限
本合同约定的建设工程质量检测服务自_______年____月_________日起,至_______年____月_________日止。
四、检测费用及计算方式
检测费用:¥ 元(人民币大写: )。
计算方式:□单价包干;□总价包干;□其它:
具体计算方式内容及检测费用清单详见专用条款、附件。
五、合同文件的构成
合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.3款赋予的规定一致。
六、词语定义
本协议书中相关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
七、合同生效
本合同订立时间:_______年____月_________日
本合同订立地点:
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
八、合同份数
本合同一式份,具有同等法律效力,其中甲方执份,乙方执份。
委托单位:(盖章)
_______年____月_________日
检测单位:(盖章)
_______年____月_________日
工程检测合同电子版 篇2委托方:(以下简称甲方)
服务方:(以下简称乙方)
项目名称:
根据甲方项目建设的需要,现甲方委托乙方对其开发建设的工程进行各项检测,双方经友好协商,就相关事宜达成如下协议:
一、工程概况
工程地址:建设单位项目负责人:联系电话:
施工单位:施工单位项目负责人:联系电话:
监理单位:项目总监:联系电话:
建设(监理)单位见证员:联系电话:送样员:联系电话:
二、检测项目
根据省建设
查看全文>>>02
在社会飞速发展的当下,合同在我们这个社会当中的重要性是越来越大了。合同是建立规范有效劳动关系的重要载体,你知道签订合同需要包括哪些方面吗?下面是小编精心收集整理,为你带来的工程检测合同通用版精选(7篇),欢迎收藏本网站,继续关注我们的更新!
工程检测合同通用版 篇1根据省建设厅《关于改变我省建设工程质量见证取样检测委托方有关事项的通知》(苏建质-372号),甲方委托乙方对其开发建设的 工程进行各项检测,双方经友好磋商,就相关事宜达成如下协议:
工程地址: 建设单位项目负责人: 联系电话: 施工单位: 施工单位项目负责人: 联系电话: 监理单位: 项目总监: 联系电话: 建设(监理)单位见证员: 联系电话: 送样员: 联系电话: 质监编号: 报建面积: (平方米)检测费用: 元(按建筑面积估算,工程结束以实际工作量结算)。
1.常规建筑材料类:水泥、砼试块、建筑用砂、钢筋、建筑用砂、砖、瓦、高强钢结构用螺栓、铝合金等。
2.市政土工及防水材料类:沥青、各种防水卷材、防水涂料、外墙涂料、土工、道路回弹弯沉、沥青混合料、水泥土等检测。
3. 现场结构检测:超声回弹测砼强度、钻芯取芯检测砼强度、钢结构焊缝测缺、饰面砖粘结强度、锚固件抗拉力、超声法检测砼缺陷、钢筋保护层、现场砂浆抗压强度、结构载荷试验、结构安全性评估等。
4. 水电设备安装类:门窗现场三性、施工升降机、塔式起重机、接地电阻、线路绝缘、通球、水压等检测。
5.室内环境类:室内甲醛、苯、氡浓度、氨、tvoc检测;无机建筑材料放射性检测;内墙涂料检测;人造板及其制品甲醛释放量等检测。
6.保温节能材料类:eps板材、保温浆料、抗裂砂浆、胶粘剂、界面砂浆、耐碱玻纤网格布、镀锌钢丝网、珍珠岩保温板等检测。
7.基桩检测:预应力管桩抗弯性能、静载试验、低应变动测桩身完整性、高应变。
8.基坑监测:基坑开挖过程中对支护结构体系及周边道路、房屋、管道等进行动态监测。
9.幕墙工程:幕墙三性检测(四性)、玻璃检测、型材检测、后置锚固件现场拉拔、铝塑板抗剥离、结构胶等。
注:本工程实际检测项目根据质量监督部门、设计要求确定。
1.常规建筑材料类、市政土工及防水材料类、现场结构检测类、水电设备安装检测类、室内环境类、保温节能材料类等六大类检测项目的收费标准参照《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》制定,本工程实际收费
查看全文>>>03
甲方委托乙方对工程进行 搅拌桩 抽芯检测工作。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规,结合本工程的具体情况,为明确双方责任、权利和义务,确保工程检测质量,经发包方、检测方协商一致,双方签订本合同,共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、桩基类型:
二、检测方法:
三、桩基检测的预计工作量:本工程检测桩数约100根,工程量约1400米,桥梁水下桩10根,工程量约380延米。
四、桩基检测的技术要求:
(一)、执行规范标准:
国家标准《岩土工程勘察规范》gb50021-20xx;
国家标准《建筑地基基础设计规范》gb5007-20xx;
国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》jgj106-20xx;
广东省标准《建筑地基基础检测规范》dbj 15-60-20xx;
(二)、检验检测内容及技术要求:
(1)、 检验桩身质量、桩身强度是否满足设计要求;施工记录桩长是否属实。
(2)、桩径d<1.2m,每桩钻1孔;桩径1.2m≤d≤1.6m,宜钻2孔;桩径d>1.6m,每桩钻不少于3孔。
五、工期及提交检测成果报告时间:
从甲方通知进场检测开始直至检测完毕共 5 天;甲方需提供满足乙方设备人员现场施工要求,因甲方原因引起的工期延误则相应顺延工期;现场检测结束后3天内提供初步成果及加盖公章,完成后 15 天内提交正式检测成果报告一式四份(包括桩基检测平面图、抽芯检测柱状图、抗压强度试验报告、芯样彩照等)。
六、工程价款、结算办法及付款方式:
1、检测取费标准(按第 ② 方式)计费:
查看全文>>>04
甲方:华润置地(北京)物业管理有限责任公司 (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和北京市各区县供电公司《电力设备预防性试验规程》的有关规定,经双方协商同意签订本合同。
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、 承包范围和内容:
承包内容以《高压变电站设备设施检测报价单》中所列检测项目为准。
四、 合同期限:年 月 日——年 月 日
五、 合同金额:合同款总计:¥元,大写:。
六、 甲乙双方责任:
1.甲方责任:
(1) 甲方负责乙方的检测停电工作。
(2) 甲方负责为乙方提供现场必要的施工条件。
2.乙方责任:
(1) 乙方负责提供检测所需设备和技术人员。
(2) 乙方必须认真对站内主要设备(以《高压变电站设备设施检测报价单》中包含项目为准)进行检测。
(3) 乙方对所进行检测的设备必须做出科学准确的检测结论,并向甲方出具北京市或各地区供电部门认可的《高压变电站设备设施检测报告》。
(4) 乙方在检测过程中须避让用电高峰,具体检测时间甲乙双方共同确定后方可进场工作。
(5) 乙方工作前须自行对已停电的设备设施进行验电,确认工作范围内的设备设施确实停电后,方可进行各项检测工作。
(6) 检测工作中,乙方工作人员必须严格执行甲方高压变配电室停、送电和设备管理规定,否则造成的一切后果由乙方承担。
(7)
(8) 在乙方提供有效《高压变电站设备设施检测报告》二年内,若出现由于检测失误而造成的一切后果由乙方承担。
(9) 乙方严格遵守施工现场文明施工和甲方管理规定,加强施工人员的管理。
(10)乙方应严格按照质量检验标准、施工安全操作规程进行现场工作。由于施工质量不合格或达不到约定的质量标准,甲方有权要求乙方进行返工,直到符合约定的质量标准,并由乙方承担由于返工造成的一切损失。
3、双方权责:
查看全文>>>05
依据中华人民共和国合同法、招投标法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, (甲方)委托常德鼎信土木工程质量检测中心 (乙方)采用静载法和动测法对本工程的桩基进行检测。经双方协商一致,拟定本合同,以示共同遵守。 一、工程概况 1.1工程名称: 。 二、检测范围、内容及工作安排 2.1 根据《建筑桩基检测技术规范》(jgj106-20xx)和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(gb 50202-20xx)及相关技术规范的要求,检测本工程抽测各桩的砼完整性和承载能力,并评定其是否满足设计要求。 2.2本工程的检测桩点的数量和位置由建设方、设计方、勘察方、监理方确定。 2.2.1根据本工程的桩基检测方案进行桩基承载力、完整性检测。 2.3进场检测日期由甲方确定,需提前 天通知乙方。 2.4若有补桩的检测,检测时间双方协商确定,桩基检测费用按抗压静载费用单价人民币 元/吨、动测费用单价 元/根结算。 三、双方权利与义务 3.1甲方的权利与义务 3.1.1在现场检测开始前及时向乙方提供桩位图、工程地质勘察报告、桩的施工记录及桩身设计参数等资料。 3. 1.2负责做好静压桩桩帽和小应变桩头清理,修筑好吊车运输通道,提供三相电源,为整个工作提供必要保障。 3.1.3 在乙方进行现场检测时,甲方应委派人员在现场辨别确认拟检测的桩位。 3. 1.4协调有关各方的关系,提供便利和一般性协作,确保测试工作顺利完成。 3.2乙方权利和义务 3.2.1严格遵照设计及有关技术规程和行业规范开展检测,对测试数据及提交报告的真实性、准确性和公正性负责。 3.2.2 接受监理方及有关行业主管部门的监督,对检测的桩基负责。 3.2.3在接到甲方通知后需在三天内进入现场进行检测。正式报告待工程全部桩基检测完毕后提供。
查看全文>>>06
委托方(甲方):
法定代表人:
项目联系人: 电话:
受托方(乙方):
住 所 地:
法定代表人: 项目联系人:
通讯地址:
邮 编: 电话:
甲方委托乙方对星耀东方·观山海一期工程进行见证取样检测、建筑工程(使用功能)见证取样检测、建筑节能(材料)检测技术服务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合搞好该工程的工作,并支付相应的检测技术服务报酬,经双方平等协商,达成如下协议,由双方共同遵守。
第一条:工程概况
1. 工程名称:
2. 建设单位:
3. 监理单位:
4. 施工单位:
5. 设计单位:
6. 勘查单位:
7. 建筑面积:。
8. 工程地点:
9. 结构类型:
第二条:检测技术服务具体内容
1. 见证取样检测
2.其他。
第三条:检测费用及支付方式
1. 本合同依据《河北省建设厅关于转发省物价局调整河北省工程质量材料检验收费标准的通知》(冀建建[20xx]106号)文件和河北省物价局《关于调整工程质量、材料检验收费标准的通知》(冀价经费字[20xx]第6号)标准执行结算。
2.检测技术服务费
合同委托签订后,甲方按照协商预付给乙方检测费元,以后按工程进度结算,尾款待工程完工时一次结清。
第四条:甲方向乙方提供的有关资料文件
序号
资料文件名称
份数
提交时间
1
见证取样见证人员及单位印签签
1
委托时
2
进场材料原检报告
1
委托时
3
/
/
/
第五条:检测工作期限
本工程检测期限:自年月日开始,年月日结束,该工程如遇到不可抗力自然灾害或甲方原因影响正常工作时检测报告交付日期顺延。
第六条:甲方责任
1. 甲方需在规定的时间内向乙方提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责。
查看全文>>>07
随着人们维权意识的强化,合同作为我们工作和生活的一部分至关重要。签订合同必须通过正规合法的途径以及方式去进行,如何避免自己的合同出现问题呢?以下由小编收集整理的《建设工程检测合同9篇》,欢迎阅读,希望你能喜欢!
建设工程检测合同(篇1)第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:
1.标准条件:根据法律法规规定及建设工程检测的需要订立,通用于建设工程检测的条款。
2.专用条件:双方根据法律法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
3.委托人:承担直接投资责任和委托工程检测业务的一方以及其合法继承人,本合同甲方。
4.检测机构:承担工程检测业务和检测责任的一方,以及其合法继承人,本合同乙方。
5.第三人:除甲、乙方以外与本检测业务有关的当事人。 6.日:任何一天零时至第二天零时的时间段。
7.月:根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条 本合同文件适用中国的法律和行政法规、部门规章以及本市地方法规、地方规章。
双方应约定检测依据的国家标准、规范名称和方法;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定依据的行业标准、规范名称和方法;没有国家和行业标准、规范的,约定依据的地方标准、规范名称和方法。
国内没有相应标准、规范的,由甲方向乙方提出检测要求,经乙方认可后执行。 第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
建设工程检测合同(篇2)甲方:_______________________(委托人)
乙方:_____________________(检测机构) 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本建设工程检测事项协商一致,签订本合同。
工程概况
工程名称:________________________________________
工程地址:________________________________________
工程性质:□ 房建 □ 市政 □ 其他
建设单位:________________________________________
设计单位:___________________
查看全文>>>08
合同对于我们利益的保障是十分重要的。签订合同是非常值得重视的一件事,如何写出能保障自身权益又合乎法规的合同?根据您提出的需求我为您搜集了以下内容:“检测服务合同模板”,请继续阅读本文相关内容!
检测服务合同模板 篇1公车处置鉴定评估服务
合同编号:签约地点:签订日期:二
项目
合同书
0一六年 月 日
甲方因涉及佛冈县公车改革车辆处置,委托佛冈县公共资源交易中心公开征集鉴定评估机构,你司中标我中心上述项目。依据国家相关法律、法规规定,甲乙双方在平等协商、诚实守信的基础上,就机动车委托评估事宜达成一致,订立本合同。
一、委托评估目的
乙方受甲方委托提供机动车鉴定评估服务,为甲方开展车辆处置工作提供价值参考依据。
二、委托评估对象
甲方拥有完全处分权的旧机动车,车辆基本情况以甲方提供的车辆委托评估清单内容为准(佛冈县公务用车处置数量约为160辆)。
三、评估基准日:现场勘查日。
四、评估地点:甲方指定场所。
五、委托事宜
1、甲方向乙方完整的提供委托评估车辆的相关文件资料及手续(包括但不限于机动车行驶证、登记证等资料)。
2、乙方坚持独立、客观、公正、科学的原则,对评估车辆进行鉴定评估。
六、收费标准及付款方式
1、鉴定评估机构对鉴定评估取费标准:按每辆车鉴定评估总价的3%收取鉴定评估费用,但收取鉴定评估总费用最高不得超过人民币20万元(不含20万)。取费基准:第一次拍卖成交的,乙方按取费标准收取鉴定评估费用;第二次拍卖成交的,乙方按取费标准的80%收取鉴定评估费用,第三次拍卖成交的,乙方按取费标准的50%收取鉴定评估费用,对于第三次拍卖仍未成交的,不收取鉴定评估费用。
2、拍卖成交车辆的鉴定评估费用不足伍佰元的按伍佰元收取。
3、双方经协商确定,采取先评估后付款的结算方式,付款方式为:支票或转账。
4、甲方应在乙方提交正式《鉴定评估报告书》,且在车辆拍卖成交后,按协议约定支付评估费用(乙方在收取评估费用前必须开具正式收款发票及提供车辆清单。)
5、鉴定评估费用的支付与车辆成交价款的结算工作同步进行。
6、甲方同意乙方将本次鉴定评估费用由其分支机构(深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司清远分公司)代收。
账户名:深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司清远分公司 账 号:***99 开户行:中国农业银行清远分行
七、甲方的权利和义务
1、甲方应严格按照车辆委
查看全文>>>09
范文资讯网栏目推荐你阅读“工程检测合同”等专题内容。
怎么样写合同书?合同的使用频率越来越高。不过在签订合同的时候要根据双方权益合理衡量,以下的工程检测合同电子版或者是您在寻找的内容,相信您在阅读网页内容后有所收益!
工程检测合同电子版 篇1委托方:
服务方:_________建设工程质量检测有限公司
签订日期:_______年____月_________日
委托方(以下简称甲方):
服务方(以下简称乙方):___________建设工程质量检测有限公司
经甲、乙双方友好协商,甲方的工程质量由乙方负责检测,特签订本合同。
一、检测范围
见证取样类:水泥物理力学性能,钢筋(连接件)性能,砂、石常规,混凝土、砂浆性能,简易土工,混凝土掺加剂。
专项检测项目:主体结构现场检测,钢结构工程检测。
备案类检测项目:室内环境检测,墙体、屋面材料,饰面材料,防水材料,门窗,化学分析,建筑节能检测、建筑水电。
二、双方的主要义务
1、甲方的主要义务:
(1)按照本合同约定支付费用。
(2)指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定,并保证样品的真实性。
(3)现场检测时提供必要的协助。
2、乙方的主要义务:
(1)按期完成甲方委托;按期提交检测报告。
(2)严格按国家规范、标准进行检测,确保数据公正、准确;必要时提供检测方案。
(3)协助对甲方的技术进行保密。
(4)向甲方提供必要的检测咨询服务。
三、基本信息
四、检测程序1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。
2、需乙方现场抽样,甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方。
3、乙方如将业务分包必须征得甲方的同意。
4、每次送样或乙方现场抽样,甲方需填写检测委托书,明确样品的相关信息及检测要求。
五、履行方式及期限
本合同的履行期限自_______年____月_________日开始,至工程竣工、甲方付清合同余款及乙方向甲方提交检测报告止。
六、合同价款和支付方式
1、本合同检测费用总数由各项发生的费用累计,结算标准按江苏省物价局、江苏省建设厅、苏价服(20xx)113号、苏环计[20xx]24号文件执行,文件未列项目经双方协商认定后收取。
2、检测费收取的`方法按每3000-5000 元结算一次。
3、当工程竣工,甲方一次付清所剩余款,乙方将检测报告提供完毕。
4、检测费用汇入本合同指定帐号。
甲方不得开具空
查看全文>>>10
一份正规的合同怎样写?合同的签订已成为稀疏平常的事情。双方可就签订本合同的相关事宜达成共识,基于网友的需要,范文资讯网整理了工程检测合同通用版,欢迎收藏本网站,继续关注我们的更新!
工程检测合同通用版 篇1单选题及答案
1.按完成承包的内容进行划分,建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和( )三类。
a.建设工程监理合同
b.建设工程采购合同
c.建设工程分包合同
d.建设工程施工合同
2.按照《合同法》,( )属于委托合同。
a.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
b.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同
c.某建设单位与设计院订立的工程设计合同
d.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同
3.下列关于代理的叙述中,不正确的是( )。
a.代理的民事责任由被代理人承担
b.代理人以自己的名义实施代理行为
c.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
d.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
4.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定,为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循( )的原则。
a.平等、自愿、公平、公正
b.平等、公开、公平、公正
c.平等、公开、公平、诚实信用
d.平等、自愿、公平、诚实信用
5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人( )。
a.只能要求债务人履行债务
b.只能要求保证人履行债务
c.不得要求债务人履行债务,但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
d.可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下( )。
a.没有代理权而为的代理行为
b.超越代理权而为的代理行为
c.在代理人授权范围内的代理
d.代理权终止后的代理行为
7.某小型勘察项目,甲乙双方只订立了口头合同,工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同( )。
a.无效
b.甲方同意有效
c.成立
d.备案登记后成立
8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中,正确的是( )。
a.仲裁条款是独立存在的
b.合同若发生变更,则仲裁条款无效
c.合同出现争议时,当事人可向人民法院起诉
d.合同解除后,仲裁条款也随之失去效力
9.依据《合同法》
查看全文>>>检测合同相关推荐
热门栏目
检测合同
范文人检测合同栏目为您提供最新的检测合同、2024检测合同以及检测合同格式与范文等相关内容。同时,感谢您对我们的信任与支持,希望检测合同专题内容对您有所帮助!