还款协议书范本

相信大家都看过很多范文，这些优秀的范文能我们学到很多的东西，阅读范文可以让我们学会将想要表达的传达给他人。能在一定程度提升我们的语文水平，有哪些可以借鉴的优秀范文范文呢？下面的内容是小编为大家整理的网友推荐：个人还款协议书，欢迎大家与身边的朋友分享吧！

个人还款协议书【篇一】

_____公司（以下简称甲方）_____公司（以下简称乙方）

住所：_______________住所：_______________

法定代表人：__________法定代表人：__________

鉴于：

_____年_____月_____日，甲方与乙方就_____（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：_____），建设工程总价款为：__________万元整人民币。该项目已于_____年_____月_____日竣工，已经甲方、乙方及xx方验收，并于_____年_____月_____日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《_____工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计__________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计__________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。

第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止由乙方向甲方支付建设工程款__________万元整。

第三条强制执行条款

1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向_____市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分

查看全文>>>

分期还款协议书大家会写了吗?下面是小编为大家收集的关于分期还款协议书范本，欢迎大家阅读!

分期还款协议书范本【1】

甲方(贷款方)

乙方(借款方)

乙方于 年 月 日向甲方借款，金额为人民币 元，期限为 年，至 年 月 日到期。为了确保借款如期归还，现根据规定，并在平等的基础上，经甲、乙双方充分协商，特订立如下协议：

一、乙方必须按月交清每月应付借款利息，如逾期未交，逾期利息部分可由甲方计算复利。

三、根据乙方的经营收入和借款数额，甲方同意乙方分期还清借款本金，具体还款计划如下表：

四、如超过2个月(含2个月)以上未交应付利息，或超过2个月(含2个月)未按计划归还本金，甲方有权依法处置乙方的抵押物，提前收回借款本息。

五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。 本协议自甲、乙双方签字之日起生效。

甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________

法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________

_________年____月____日 _________年____月____日

分期还款协议书范本【2】

甲方：身份证：住址：

乙方：身份证：住址：

经过友好协商，双方就有关事项协议如下：

一：乙方在20xx年7月21日向甲方借款人民币11万元，至签订协议日期为止累计共计利息3万元人民币，共计人民币14万元整。经双方协商，同意甲方最终只需归还乙方人民币十二万元整。

二：以上十二万归还款分期归还，其中两万签订完本协议后立即归还，甲方在收到乙方这两万元后，十五天内必须在当地人民法院对甲方撤诉。余下十万欠款分三年内归还。分期归还方式如下：

⑴从20xx年至20xx年10月份这段期间内，甲方归还乙方人民币四万元。

⑵从20xx年至20xx年10月份这段时间内，甲方归还乙方人民币三万元。

⑶从20xx年至20xx年10月份这段期间内，甲方归还乙方人民币三万元。

三:如甲方反悔协议，所有借款乙方终止偿还，概不负责。如乙方反悔本协议，从20xx年本金加利息，起诉一切费用由乙方承担。

四：乙方每次收到还款金额后都必须向甲方书写收据，在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，本协议自动终止。

五：本协议甲乙双方签字盖章后生效。

六：本协议一式两份，甲乙双方各一份。

在场见证人：

甲方：

乙方：

地点：

年月日

查看全文>>>

篇一：还款协议书范本

付款协议书

甲方：

乙方：

一、甲乙双方自友好合作以来，截至年月乙方尚欠甲方货款￥，现关于该货款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第 种方案解决：

第一种：甲方同意乙方偿还人民币 元整（￥ 元）以解决上述欠款问题，但须：

1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方；

2、在年月日前将上述款项汇出。

第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：

1、

2、

3、

二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后，甲方放弃余款元的求偿权，并自人民币（ 元）到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。

三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。

四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即元（大写 ）本金及利息的法律责任。

五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件有效。

甲方：（盖章） 乙方（盖章）：

授权代表： 授权代表：

年月 日年 月 日

篇二：还款协议书范本3种模版

付款协议

甲方：

乙方：

一、甲乙双方自友好合作以来，截至月款￥ 元（大写： ），现关于该货款的问题双方达成如下协议， 甲方同意乙方在 年月 日前将上述款项汇出。到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。

二、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的 1% 向甲方支付滞纳金。

三、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件有效。

甲方：乙方 ：

还款协议

甲方：

乙方：

一、截至月日，乙方尚欠甲方借款￥写： ），现甲乙双方达成协议，乙方在

年月 日前将上述款项汇出。到帐后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。

二、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期借款的1% 向甲方支付滞纳金。

三、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方

查看全文>>>

还款协议书的范本

甲方：**公司

乙方： (身份证号 )

鉴于：

甲方与乙方担保合同追偿一案，各方经人民法院调解于达成了( )思民初字第号《民事调解书》，确定了乙方债务金额及清偿期限;乙方一直未能严格执行，为此，甲方每年均多次催告乙方结清债务，乙方却总借故推脱，直至20**年月 日，乙方才就上述《民事调解书》所指债务的履行事宜向甲方出具了一份书面还款承诺。

在综合考虑乙方清偿能力及甲方债权实现风险的基础上，经友好协商，甲、乙双方就上述《民事调解书》所指债务的清偿事宜达成如下协议条款，以资共同遵守：

一、 双方共同确认：

截至20**年 月日，就上述《民事调解书》所指债务：乙方尚欠代偿款 元、违约金元(违约金应以尚欠代偿款为基数按每日的标准计至债务全部清偿之日止)，以上款项共计 元人民币。

二、 双方一致同意：

1、乙方应在20**年 月 日前向甲方支付 万元，在20**年 月 日向甲方支付20万元;

2、乙方按期付讫上述两笔款项后，双方就上述《民事调解书》所指债务再无未了事宜，即乙方无需再履行本协议第一条确定的其他债务;

3、乙方未能按期付讫上述两笔款项的，乙方仍应按本协议第一条确定的金额向甲方清偿债务，甲方还有权就乙方尚欠债务向人民法院申请强制执行。

三、 双方因本协议及其履行发生争议，应协商解决，协商不成的，应诉诸本协议签署地人民法院。

四、 本协议自双方签署之日起生效。

五、 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：**公司 乙方：

(盖章) (签字、捺印)

签约时间： 签约地点：

查看全文>>>

分期还款协议书大家会写了吗?下面是小编为大家收集的关于分期还款协议书范本，欢迎大家阅读!

分期还款协议书范本「1」

甲方(贷款方)

乙方(借款方)

乙方于 年 月 日向甲方借款，金额为人民币 元，期限为 年，至 年 月 日到期。为了确保借款如期归还，现根据规定，并在平等的基础上，经甲、乙双方充分协商，特订立如下协议：

一、乙方必须按月交清每月应付借款利息，如逾期未交，逾期利息部分可由甲方计算复利。

三、根据乙方的经营收入和借款数额，甲方同意乙方分期还清借款本金，具体还款计划如下表：

四、如超过2个月(含2个月)以上未交应付利息，或超过2个月(含2个月)未按计划归还本金，甲方有权依法处置乙方的抵押物，提前收回借款本息。

五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。 本协议自甲、乙双方签字之日起生效。

甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________

法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________

_________年____月____日 _________年____月____日

分期还款协议书范本「2」

甲方：身份证：住址：

乙方：身份证：住址：

经过友好协商，双方就有关事项协议如下：

一：乙方在20xx年7月21日向甲方借款人民币11万元，至签订协议日期为止累计共计利息3万元人民币，共计人民币14万元整。经双方协商，同意甲方最终只需归还乙方人民币十二万元整。

二：以上十二万归还款分期归还，其中两万签订完本协议后立即归还，甲方在收到乙方这两万元后，十五天内必须在当地人民法院对甲方撤诉。余下十万欠款分三年内归还。分期归还方式如下：

⑴从20xx年至20xx年10月份这段期间内，甲方归还乙方人民币四万元。

⑵从20xx年至20xx年10月份这段时间内，甲方归还乙方人民币三万元。

⑶从20xx年至20xx年10月份这段期间内，甲方归还乙方人民币三万元。

三:如甲方反悔协议，所有借款乙方终止偿还，概不负责。如乙方反悔本协议，从20xx年本金加利息，起诉一切费用由乙方承担。

四：乙方每次收到还款金额后都必须向甲方书写收据，在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，本协议自动终止。

五：本协议甲乙双方签字盖章后生效。

六：本协议一式两份，甲乙双方各一份。

在场见证人：

甲方：

乙方：

地点：

年月日

查看全文>>>

公司还款协议书范本(一)

甲方：**公司

乙方： (身份证号 )

鉴于：

甲方与乙方担保合同追偿一案，各方经人民法院调解于达成了( )思民初字第号《民事调解书》，确定了乙方债务金额及清偿期限;乙方一直未能严格执行，为此，甲方每年均多次催告乙方结清债务，乙方却总借故推脱，直至20**年月 日，乙方才就上述《民事调解书》所指债务的履行事宜向甲方出具了一份书面还款承诺。

在综合考虑乙方清偿能力及甲方债权实现风险的基础上，经友好协商，甲、乙双方就上述《民事调解书》所指债务的清偿事宜达成如下协议条款，以资共同遵守：

一、 双方共同确认：

截至20**年 月日，就上述《民事调解书》所指债务：乙方尚欠代偿款 元、违约金元(违约金应以尚欠代偿款为基数按每日的标准计至债务全部清偿之日止)，以上款项共计 元人民币。

二、 双方一致同意：

1、乙方应在20**年 月 日前向甲方支付 万元，在20**年 月 日向甲方支付20万元;

2、乙方按期付讫上述两笔款项后，双方就上述《民事调解书》所指债务再无未了事宜，即乙方无需再履行本协议第一条确定的其他债务;

3、乙方未能按期付讫上述两笔款项的，乙方仍应按本协议第一条确定的金额向甲方清偿债务，甲方还有权就乙方尚欠债务向人民法院申请强制执行。

三、 双方因本协议及其履行发生争议，应协商解决，协商不成的，应诉诸本协议签署地人民法院。

四、 本协议自双方签署之日起生效。

五、 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：**公司 乙方：

(盖章) (签字、捺印)

签约时间： 签约地点：

公司还款协议书范本(二)

债权人：________________

地址：________________电话：_____________邮编：________________

债务人：________________

地址：________________电话：_____________邮编：________________

经过友好协商，双方就有关事项协议如下：

第一条还款内容

1.还款金额：_________人民币。

2.还款期限：自签订此协议之日起债务人至年月日前还清。

3.利率：按照________________的利率执行，具体为：________________。

第二条担保

债务人将______________________________

查看全文>>>

篇一：延期还款协议书

延期还款协议书

签订地点：省 市

借款人：有限责任公司（以下简称甲方） 贷款人：有限公司（以下简称乙方） 鉴于：

甲方因 ，不能如期偿还 年 月日签订的 元借款合同（以下简称原合同）项下的借款，向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商一致，达成如下补充协议：

一、 甲方根据原合同应向乙方借用的资金借款人民币元（大写： 元整）应于年 月日到期。截止到年 月 日止，上述借款未还偿还金额 元（大写： 元整），现约定延期到 年 月日偿还。

二、 借款利率与利息

延期后的借款利率与利息，按原合同的约定执行。

1、 从延期之日起，按银行同期贷款利率上浮aa%确定（即中国人民银行相应档次利率×

），为年利率 %。

2、 从延期之日起计息，按月结息。

3、 延期还款期届满时，当期利息与本金一并清偿。 三、 延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项，仍按原合同约定的条款执行。

四、 本协议自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效，至本协议项下借款本金及利息全部清偿时自动失效。

五、 本协议一式 份，甲、乙双方各执 份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）： 代表人： 代表人：

日期：年 月 日

篇二：延期还款协议书

展期协议书

出借人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx （以下简称甲方） 借款人： 身份证号：（以下简称乙方） 保证人： 身份证号：

乙方因投资资金尚未回笼等原因，不能如期偿还2014年12月18日与 签订的《借款合同》的借款，需向甲方申请延长借款期限。甲方经审查，同意乙方延期还款。甲、乙双方经协商一致，达成下列各项：

一、乙方根据 2014年12月18日签订的《借款合同》向甲方借用的流动周转资金借款人民币应于 2015年06月17日到期。截止到 20xx年12月17日，上述借款本息尚未偿还， 现约定延期到 20xx年 06月17日偿还。

二、延期后的借款利率，按原《借款合同》中约定利率执行。

三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项，仍按2014年12月18日签订的《借款合同》约定的条款执行。

四、展期后，保证人的保证责任继续履行，保证期间自本协议约定延期到期之日起贰年。

五、本协议从甲、乙各方或授权的代理人签字并盖章之日起生效，至本协议项下借款全部清偿时自动失效。

六、本协议一式份，由甲方乙

查看全文>>>

为确保科技计划项目 按计划要求完成，由项目委托单位xx市xx区科学技术局（以下简称甲方）经过技术经济论证后，向任务承担单位 （以下简称乙方）提供有偿使用科技资金的支持，甲、乙双方根据有关法律规定，协商签订本合同。

第一条 甲方应按照项目代码为 的《科技项目任务书》（以下简称《任务书》）规定的时间向乙方提供有偿使用经费本金 万元（大写）。

第二条 乙方应按规定的时间向甲方偿还有偿使用经费本金和有偿使用费。年有偿使用费按本金的 计算，具体还款时间与金额按（还款执行表）规定办理。无充分理由逾期不还，将按《白云区科技三项费用和科技发展资金使用管理办法》第二十条规定处理。

还款执行表

（金额单位：万元）

偿还日期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 合计（大写）

偿还款额

第三条 乙方对甲方提供的经费，应按《白云区科技三项费用和科技发展资金使用管理办法》的规定专款专用，并设立专项帐目，以接受甲方的检查和监督。

第四条 本合同生效后，甲方有权对乙方的财务活动、项目执行情况等进行了解和监督，检查、监督科技借款的使用情况，并有权要求乙方适时提供其财务报表等资料，乙方应按时如实提供。

第五条 本合同一经签订，即发生法律效力，在执行过程中不受甲方或乙方机构、人事变动的影响。如发生争议或需改变合同中的某项条款时，应由甲、乙双方协商，形成书面条款，经双方签署后生效。若协商无效，任何一方可向白云区人民法院提起起诉。

第六条 本合同文本一式 柒 份，分别作为《任务书》 正式内容的一部份，甲方执 伍 份，乙方执 贰 份，各份具有同等效力。

第七条 本合同从双方签章之日起生效。

第八条 补充条款（可另附页）。

甲方（盖章）：

开户银行： 帐号：

法定代表人（或委托人）（签字） 日期：

乙方（盖章）：

开户银行： 帐号：

法定代表人（或委托人）（签字） 日期：

经过友好协商，双方就有关事项协议如下：

第一条还款内容

k1.还款金额：_________人民币。

k2.还款期限：自签订此协议之日起债务人至年月日前还清。

k3.利率：按照________________的利率执行，具体为：________________。

第二条担保

kk债务人将________________________________作为还款的抵押。抵押期限：自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。

查看全文>>>

编号：

______公司：

我司于______年____月____日向贵公司借______款，用于______。本金______万元；利息______万元，其它费用______万元。于______年____月____日到期。

由于我司在生产经营过程中______等原因，没能按时偿还，需向贵司申请延长借款期限。双方经协商一致，现将按分______期还款进度将前述拖欠的货款支付贵司：

风险提示：

还款计划书的目的是债务人向债权人承诺及时还款。除了还款进度和违约责任的承诺外，对于欠款的性质、时间、金额也必须明确，以免双方对该笔款项的内容认定不一而产生纠纷。

此外，正常情况下，金额的填写最好包括大写和小写两种方式，以供对照，尽可能避免笔误或后期改动等情况。

日期

金额

本息

利息

罚息

其他

年 月 日

年 月 日

年 月 日

风险提示：

除每一期的还款截止时间和金额外，如有必要，可指定还款方式。

无论是否制定还款方式，或指定何种还款方式，在实际收到款项时，都必须保留相关的有效还款凭证，以免对方不认账。

如到期仍未归还，自愿接受强制执行。

______公司

年 月 日

查看全文>>>

（　）农银借延协字第号

经中国农业银行＿＿＿（下称贷款方）与＿＿＿（下称借款方）和＿＿＿（下称保证方）充分协商，签订本协议，共同遵守。

第一、借款方于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日向贷款方借款＿＿＿＿元，用于＿＿＿＿＿，按农借合字第＿＿号借款合同的规定，借款方应于＿＿＿年＿＿月＿＿日偿还全部借款本息。现由于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿原因，不能如期偿还，经各方协商一致，同意延期到年月日偿还。

第二、延期后借贷双方及保证方的权利义务以及有关事宜仍按农借合字第＿号借款合同执行。

┌────────────────┬─────────────────┐ │借款方　│　贷款方　│ ││　│ │借款单位（人）　公章│贷款单位　公章│ │（或合同专用章）│　（或合同专用章）│ │法定代表人　章　│负责人章　│ ││　│ │经办人　章　│经办人章　│ ├────────────────┴─────────────────┤ │保证担保人　│ │　（１）　（２）　（３）│ │保证人　（公）章│ │（或合同专用章）│ │法定代表人　│ │　章│ │经办人章│ └──────────────────────────────────┘

查看全文>>>