01
工厂项目投入资金合同书范本
经甲乙双方洽谈协商，乙方决定在x县x镇建设轧花厂，为使本项目顺利进行，特订立本合同。
第一条 乙方决定在x县x店镇投资×××万元接转xx轧花厂。
第二条 甲方为乙方提供和创造良好的投资环境。
第三条项目投入资金全部由乙方自筹。
第四条 甲方承诺乙方在投资开发中，全面享受xx人民政府、xx人民政府和xx县人民政府对招商引资项目的全部优惠政策。
第五条 乙方建厂后为自负盈亏，独立核算的法人单位。
第六条甲方协助乙方办理建设用地，水、电、通讯、消防治安及其它有关手续。
第七条 甲方协助乙方解决项目筹建期间的有关手续办理。
第八条 乙方在建设期和运营期间若发生民事纠纷，甲方应给予协调，必要时由司法部门按法律程序办理。
第九条 乙方必须按照相关法律法规生产和运营，如出现法律纠纷和生产事故，其后果由乙方承担。
第十条 在建设或投产过程中的其它事宜，由甲乙双方协调办理。
第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各持一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方：xx县xxx镇人民政府(盖章)
查看全文>>>随着土地流转工作开展的越来越好，很多农民选择将自己的土地流转出去。那么大家知道土地流转合同书怎么写吗？以下是小编为您整理的“土地流转合同书模板”，供您参考，更多详细内容请点击查看。
土地流转合同书模板【一】
转让方（以下简称甲方）：
受让方（以下简称乙方）：
甲乙双方，本着平等、自愿、有偿的原则，就土地承包经营权转让事宜协商一致，订立本合同。
一、转让地块
甲方将其承包经营的自留土地（位于张月祥家正房的后方）的承包经营权转让给乙方从事通组支路道路改造工程。该块土地四至：北面抵杨老贵家围墙脚下，南面抵距离张月祥家正房后墙1.5米处的水泥路面边界，东面抵杨老贵家右厢房墙角直下到张月祥家后墙，西面抵杨老贵家朝门直下（即杨老贵家、张明辉家共走支路边界）。
二、转让期限及权属
永久性转让，自转让之日（即签订合同）起，该块土地的使用权，经营权归乙方所有。若遇政府或其他任何形式的征用或征收，所有赔偿均归乙方所有。甲方不得做任何干涉。
三、转让价格
转让的土地承包经营权的转让金为大写：叁仟元（3000.00元）整人民币。
四、支付方式和时间
乙方采取现金方式一次性支付转让金给甲方，支付的时间为合同签订日。
五、违约责任
甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约，应向守约一方支付违约金。违约金以该地块当时所值市场价钱的十倍计算。
六、生效条件
甲乙双方约定，本合同经双方签字后立即生效。
本合同一式五份，由甲乙双方当事人各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
土地流转合同书模板【二】
转让方（以下简称甲方）
受让方（以下简称乙方）
甲乙双方按照《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和国家有关政策的规定，本着依法、自愿、有偿的原则，经双方协商一致，就农村土地承包经营权转让事宜，订立本合同。
一、转让标的
甲方将其承包经营的位于 乡（镇） 村 组 亩土地的承包经营权转让给乙方从事（主营项目）生产经营。
地块名称 坐落（四至） 地块数（块） 面积（亩） 质量等级
（肥力水平） 备注
二、转让期限
转让的土地承包经营权年限为
查看全文>>>项目投资合同
甲方：
乙方：
根据 市城市规划城区西段和 区产业调整及发展方向，乙方愿在 市 区投资开发市场和房地产项目(综合性商住小区)，并于 年 月 日签订意向书一份。现经双方友好协商，本着平等、自愿、互惠互利的原则，在双方签订的意向书的基础上，就乙方投资开发的项目达成如下合同条款：
第一条 甲方同意将位于一带、区政府新址对面的面积约为亩的土地使用权出让给乙方进行综合性商住小区开发。
甲方承诺上述国有土地使用权的出让年限为 年，用地性质为商住用的，商住小区建筑容积率为不低于 。
第二条 甲、乙双方商定上述土地使用权的地价款和各类费用价款为每亩万元人民币，上述价款已包括土地使用权的出让金、拆迁安置补偿费用、城市建设综合配套费、土地造地费、绿化费、人防费为获取土地用地指标应支付的各项费用、土地使用权证的办证费用、建设用地许可证的办证费用等各种税费。
第三条 付款时间及条件
1.本协议签订后 内由乙方向甲方支付 万元人民币;
2.甲方将已完成拆迁并搞好三通一平(即通水、通路、通电和平整)的土地使用权交付给乙方使用之日起 内由乙方支付 %。
3.在乙方的国有土地使用权证办妥后，由乙方支付 %。
4.其余款项在本合同签订后二年内付清。
如整个商住小区项目乙方分期开发的，则乙方的上述款也应分期支付，每期乙方应支付的款项按每期甲方交付的土地使用权面积和本条上述款项支付的比例和时间确定。
按本协议第二条规定应由甲方支付给政府各有关部门的各类款项，甲方未及时支付影响项目进度的，乙方有权催告甲方及时支付，甲方在收到催告函三天内仍未支付的，乙方有权自行支付，乙方支付的款项有权在各期付款中由乙方自行扣除。
第四条 甲方的责任
1. 按时提供已完成拆迁和三通一平的土地使用权;
2. 负责为乙方建设项目办妥立项批复;
3. 负责为乙方办理土地使用权证;
4. 负责为乙方办理建设用地许可证;
5. 负责合同规定的土地的拆迁安置和三通一平工作;
6. 负责按乙方的总体规划进程落实乙方建设用地的用地指标;
7. 协助乙方协调济南市政府及相关各行政主管部门的关系。
甲方保证在本合同签订后 内办妥本条第二款、第三款、第四款规定的为开发本合同规定的商住小区所需的政府立项批文及证件。
第五条 乙方责任
1. 按时支付本合同第三条规定的价款;
2. 按照合同规定的时间完成项目的开发。
第六条 本合同签
查看全文>>>装饰工程是房屋建造中的最后一道关卡，我们一定要选择正规的、有资质的公司来负责，并一定要签订正规装饰合同，避免自身遭受损失，下面请看编辑为你整理的装饰工程合同书模板，欢迎阅读，仅供参考，更多详细内容请点击查看。
装饰工程合同书模板【一】
发包人(甲方)：________________________
住所：______________________ 电话：____________ 传真：____________
委托代理人：________________________电话：____________ 传真：____________
承包人(乙方)：________________________
住所：______________________ 电话：____________ 传真：____________
法定代表人：________________________ 电话：____________
本工程设计人：________________________ 电话：____________
施工队负责人：________________________电话：____________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程)，达成如下协议：
第一条 工程概况
1. 工程名称：__________________________________。
2、工程地点：__________________________________ 。
3、承包范围：参见合同附件之预算表。
4、工程承包方式：双方商定采取下列第____________ 种承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料;
(3)承包人包工、发包人包料。
(附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》。)
第二条 施工图纸
双方施工图采取下列第____________ 种方式提供：
(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份;
(2)发包人委托承包人设计施工图纸，设计费(大写)____________ 元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前__
查看全文>>>06
技 术 合 同 书
项 目 名 称：
委 托 方(甲方)：
研 究 方(乙方)：
签 订 地 点： 省 重庆 市(县)
签 订 日 期： 年 月 日
有 效 期 限： 年 月 日 至 年 月 日
重 庆 交 通 大 学
依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就
项目的技术(开发、服务、咨询、转让)，经协商一致，签订本合同。
一、项目名称：
二、研究的内容、范围及提交的成果(包括技术指标和参数)：
三、委托方(甲方)责任:
四、研究方(乙方)责任：
五、履行合同的计划、进度、期限、地点、地域和方式：
六、研究经费、报酬及其支付或结算方式：
本项目研究费用共 万元，由乙方包干使用，支付方式(采用以下第 种方式)：
1、 一次总付：金额： 万元，
付款时间： 年 月 日
2、 分期支付：
第一次支付金额： 万元， 年 月 日
第二次支付金额： 万元， 年 月 日
第三次支付金额： 万元， 年 月 日
七、技术合同成果的归属和分享：
(一)专利申请权：
(二)非专利技术成果使用权、转让权：
八、验收标准和方式：
九、技术情报和资料的保密：
十、解决合同纠纷的方式:
执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由
仲裁委员会仲裁(当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
十一、风险责任的承担：
在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由 承担。(1.乙方;2.双方;3.双方另行商定)经约定，风险责任甲方承担 %
乙方承担 %
本项目风险责任确认的方式为:
十二、违约金或者损失赔偿的计算方法：
违反本合同约定，违约方应当按合同法有关规定承担违约责任。
十三、本合同文本一式陆份， 双方各执叁份，经双方负责人签字并加盖单位印章后生效。履行合同日期结束，本合同自动失效。
十四、名词和术语的解释：
十五、其它(含中介方的权利、义务、服务费及其支付方式、定金、财产抵押、担保等上述条款未尽事宜)
甲
方
名称（或姓名）
(签章)
法定代表人
（签章）
委托代理人
（签章）
联系人
（签章）
通讯地址
电 话
电 传
开户银行
帐 号
邮政编码
乙
方
名称（或姓名）
(签章)
法定代表人
（签章）
委托代理人
（签章）
项目负责人
（签章）
通讯地址
电
查看全文>>>甲方（房屋所有权方）：
乙方（工程承接方）：
甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，在平等协商的基础上，就甲方委托乙方拆除私房事宜达成以下协议：
一、拆除对象：**各族自治县民生街276号居民楼。
二、拆除范围：乙方负责将整栋楼房包括楼体、地基堡坎在内的所有原有建筑拆除并清理干净。
三、拆除费用：甲方承诺将房屋拆除后包括泥砖、钢筋在内的所有旧材料授予乙方所有，乙方自行负责所有工程费用，甲方不支付任何工程款项。
四、施工期限自_____年____月____日开工至_____年____月____日竣工（如遇台风、暴雨等恶劣天气，准许推迟工期），交由甲方验收。
五、施工要求：乙方应保质保量。在拆房期间，周围居民住宅不能受损，拆除产生的所有垃圾由乙方负责清理。乙方在施工期间应严格遵守安全操作规程、消防条例，并办理相应的安全责任保险。导致发生安全或意外事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。若乙方在施工过程中出现工伤事故或造成甲方及第三方财产损害或人身伤亡的，均由乙方承担相应的工伤补偿责任及损害赔偿责任，与甲方一概无涉。
六、在施工期间遇到和周围居民产生纠纷，其责任不属于乙方的由甲方协调解决。拆房过程中，乙方应妥善保护周边居民楼房，如对周边居民楼房造成破坏，由乙方照价赔偿。若乙方在施工过程中出现质量问题，均由乙方承担相应的赔偿责任。
七、验收：工程结束乙方向甲方申请验收，并双方签字确认验收结果。
八、本协议双方签字或盖章后生效，未尽事宜双方协商解决。协商解决不成，向**各族自治县仲裁委员会提请仲裁。
九、本协议一式二份，甲，乙双方各执一份。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
甲方： 乙方：
签字（盖章）： 签字（盖章）：
2011年 月 日 2011年 月 日
查看全文>>>────────┤ │ │ │││ └───────┴───────┴──────┴────────┘ 五、甲方确认在合同规定的研究期间拨付给乙方研究经费如下： 单位：万元 ┌──────┬────────────────────────┐ │研究经费总额│其中│ │├────────┬──────┬──┬──┬──┤ ││省人口计生委拨款│其它部门拨款│自筹│贷款│其它│ ├──────┼────────┼──────┼──┼──┼──┤ │││││││ └──────┴────────┴──────┴──┴──┴──┘ 如有其它部门拨款，请在下面按要求说明。 ┌─────────┬─────────┬─────┬─────┐ │ 拨款单位名 查看全文>>>
一、 项目概况
二、 项目投资建设方式
三、 项目回购方式
四、 合同价格
五、 工程开竣工时间
六、 质量标准
七、 组成合同文件
八、 乙方向甲方承诺按照合同约定对本项目进行投资建设
九、 合同文本一式十份
十、 合同生效
投资建设合同主要条款
一、 总则
二、 项目概况
三、 合同价格及支付
四、 合同价格的调整
五、 双方的义务和权力
六、 对乙方的规定
七、 工程建设
八、 担保
九、 融资
十、 项目移交
十一、 违约
十二、 合同终止
十三、 不可抗力
十四、 争议解决
十五、 其它条款
建设工程施工合同协议书
一、 工程概况
二、 工程承包范围
三、 合同工期
四、 质量标准
五、 建安工程价款
六、 组成本建设工程合同的文件
七、 本协议书中有关词语含义与本项目bt投资建设合同和建设工程施工合同《通用条款》中的定义相同
八、 承包人向发包人承诺按照合同约定竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
九、 发包人向承包人承诺按照本项目bt投资建设合同约定的期限和方式支付建安工程价款及其他支付的款项
十、 合同生效
附：
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同专用条
条款
查看全文>>>│考核目标│ ├────────────┼────────────┤ │││ │││ └────────────┴────────────┘ 四、提交成果形式和主要内容 _________ 五、经费预算 ┌───────────┬─────────────┐ │经费投入 │经费支出 │ ├─────┬─────┼───────┬─────┤ │科目 │金额 │科目 │金额 │ ├─────┼─────┼───────┼─────┤ │拨款 │ │仪器设备购置费│ │ │ │ ├───────┼─────┤ │ │ │能源材料费│ │ ├─────┼─────┼───────┼─────┤ │自筹 │ │实验、外协费 │ │ │ │ ├───────┼─────┤ │ │ │资料、印刷费 │ │ ├─────┼─────┼───────┼─────
┤ │其它 │ │差旅费│ │ │ │ ├───────┼─────┤ │ │ │鉴定验收费│ │ │ │ ├───────┼─────┤ │ │ │管理费│ │ │ │ ├───────┼─────┤ │ │ │其它 │ │ ├─────┼─────┼───────┼─────┤ │合计 │ │合计 │ │ └─────┴─────┴───────┴─────┘ 甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________ 丙方（签字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日 签订地点：_________
查看全文>>>投资项目合同相关推荐
热门栏目
投资项目合同
投资项目合同栏目给大家提供大量的2024投资项目合同、关于投资项目合同的内容，希望丰富的合同内容能够帮助到大家，想要了解更多合同，请多关注本栏目更新！
