贷款担保人保证书。
随着书信的不断普及，相信大家都对书信这种文书不陌生吧。书信一般可以分成日常信件、感谢信、表扬信等，能够促进人与人之间的沟通交流。怎么写出一封优秀的书信呢？请你阅读小编辑为你编辑整理的《贷款担保人保证书》，希望对你有所帮助，动动手指请收藏一下！
贷款担保人保证书
阿坝县信用联社：
我是阿坝县 乡 村村民 ，性别 ，出生年月 身份证号： ，目前在 ，家庭基本情况：全家人口 人，劳动力有 ，财产情况：房屋 间， 平方米，家庭收入来源以 为主，一年总收入 万元。 我现为 在贵社所贷款叁万元整作担保，并负担债务的连带责任，我保证督促 贷款按期归还，绝不拖欠。如 贷款到期无力或无法归还贷款本息，我承担全部责任，负责偿还，至还完贷款本息为止。
特此保证
保证人：
２０１２年 月 日
承担贷款经济责任保证书
明水县农村信用合作社：
兹有 向贵社申请流动资金贷款，我单位愿为借款人或（单位）承担经济责任，并担保如下：
一、 监督借款人遵守你社信贷规定，专款专用，按期归还。
二、 借款人在经营中出现问题或失去偿还能力时，我单位履行 连带保证义务，按信用社规定的日期替借款人偿还贷款本息。
三、 我公司的保证责任范围为保函项下保函金额的本金、利息、 罚息、违约金以及你单位为实现权力而支付的全部费用。
四、 担保贷款额 万元。
五、 担保期限自 年 月 日起至 年 月 日还清贷款本息为止。
担保单位（公章）：
法定代表人
或授权代理人：
担保贷款保证书
_________行：
根据_________(借款人)的申请，贵行同意向其提供外汇贷款(大写)_________美元(或其它外币)，配套人民币贷款(大写)_________。本保证人同意为该项贷款担保。特此开立本保证书。向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件、不可撤销的保证书，担保贷款本金为_________元整(大写)和该贷款项下所发生的利息和费用。
二、本保证书保证归还借款人在_________字第_________号贷款合同项下不按期偿还的全部或部分到期贷款本息，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款人所欠借款本息。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托我单位开户行从我单位帐户中扣收全部贷款本息，如帐户中存款不足，我单位将继续负责偿还借款人应偿付贷款本息及费用。
三、本保证书在贵行同意借款人延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证。不受借款人接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款人是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款人所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
保证人(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________
保证人地址：_________
保证人开户银行：_________
帐号：_________
_________年____月____日
fwr816.cOM精选推荐
担保人保证书格式
有人做担保人对于拿到贷款等十分有用，但是在即将作担保人之前应该了解作担保人需要承担的责任，以及应该注意的事项。下面是小编整理的担保人保证书格式，希望对你有帮助，仅供参考。
担保人保证书格式：担保人：____________性别：__________出生日期：_____________
工作单位：____________________职业：_______________________
现住址：______________________联系电话______________________
与被担保人关系_______________________________________________
我愿担任违反治安管理行为人(被担保人)_____________________________的担保人，保证履行以下义务：
(一)保证被担保人：
1.在行政复议和行政诉讼中不得干扰证人作证、伪造证据或者串供;
2.不得逃避、拒绝或者阻碍处罚的执行。
(二)发现被担保人伪造证据、串供或者逃跑的，应当及时向公安机关报告。
本人知晓、理解并愿意承担担保人的义务和相应的法律责任。
此致
(公安局印)
被担保人(签名)：_________
年 月 日
担保人(签名)：_________
年 月 日
担保人相关知识：
保证人承担保证责任：
第十二条：同一债务有两个以上保证人的，保证人应当按照保证合同约定的保证份额，承担保证责任，没有约定保证份额的，保证人承担连带责任，债权人可以要求任何一个保证人承担全部保证责任，保证人都负有担保全部债权实现的义务。
第十七条：当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。
一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。
有下列情形之一的，保证人不得行使前款规定的权利：
（一）债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的
（二）人民法院受理债务人破产案件，中止执行程序的
（三）保证人以书面形式放弃前款规定的权利的。
第二十一条：保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。
当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。
第二十二条：保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。
第二十七条：保证人依照本法第十四条规定就连续发生的债权作保证，未约定保证期间的，保证人可以随时书面通知债权人终止保证合同，但保证人对于通知到债权人前所发生的债权，承担保证责任。
第二十八条：同一债权既有保证又有物的担保的，保证人对物的担保以外的债权承担保证责任。
债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任。
第三十一条：保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。
在办理无抵押贷款的时候，贷款机构为了降低风险，会要求借款人找担保人来做担保，而且，担保人一定要符合担保条件。那么，做担保人都需要注意哪些问题呢?
眼下借钱方跑路，担保人被迫还钱的事时有发生，正因如此小编提醒各位担保人，为他人担保时务必注意以下事项：
为他人担保前，应视察对方是否有还款能力、良好的还款意愿
一些人因碍于情面，在不了解对方是否具备良好的还款意愿、是否拥有按时足额偿还贷款本息的情况下，就轻易为其担保，到最后借钱方因无力还贷，自己便背上承重的负担。所以，在为他人作担保前，借钱方须仔细视察借钱方的还款能力、信用情况，然后根据自身情况，衡量是否为其作保。
了解清楚为他人作担保需要承担哪些后果
大家不要以为为他人担保只是一种形式，根据相关规定，在借钱方不能履行债务时，担保人要履行其债务，承担责任。所以，大家在为他人作担保前应了解清楚相关法律规定，避免到头来得不偿失。
担保人保证书范文
担保人保证书范文
致：xx-xx担保有限公司
根据贵公司与xx-xxx-xxx有限公司(下称委托人/借款人)签署的编号为xx-xxx-xxx-xxx-xxx号的《委托担保协议书》，贵公司为委托人/借款人向xx银行xx分行(债权人/受益人)所申请的期限为x年 金额为 人民币 (币种)xx万元的贷款(贷款/工程/其他)提供贷款(贷款/履约/其他)担保。 本人xx-x应借款人/委托人的请求，愿意以反担保保证人(以下简称反担保人)的身份向贵公司提供无限连带责任保证反担保，现出具以贵公司为唯一受益人的、无条件的、不可撤销的、无限连带责任的反担保保证书，并做如下保证：
一、本反担保保证书所担保的债权种类为：依据委托人/借款人与贵公司签订的《委托担保协议书》中约定，由贵公司为委托人/借款人向债权人/受益人提供的金额为人民币 (币种)xx万元的 贷款(贷款/工程/其他)担保而对委托人/借款人享有的债权。具体的内容以委托人/借款人与债权人/受益人签订的合同或协议以及贵公司与债权人/受益人签订的保证合同或保函之约定为准。
二、本反担保保证书担保的范围包括：贵公司所担保的借款本金(借款本金/履约金/其他)、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、贷款人以及贵公司实现债权的费用(包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等)。
三、本反担保保证书项下的保证期间为：自本反担保保证书生效之日起至贵公司代委托人/借款人向债权人/受益人偿还担保债务之日后两年。
四、本反担保人保证对委托人/借款人的上述全部债务(如本保证书第二条所述)负有法律上和经济上代为清偿的义务和责任。若委托人/借款人未能按约履行其与债权人/受益人签订的借款合同或相关合同中约定的债务，本反担保人保证在收到贵公司索偿通知书后十五个工作日内无条件地代为清偿，不得有任何异议。
五、本反担保人特别保证：如贵公司还同时享有由委托人/借款人或其他任何第三人提供的物的反担保或连带责任保证反担保，不论贵公司是否向上述物的反担保人或其他连带责任保证反担保人提出承担反担保责任的请求，本反担保人自愿优先承担对贵公司的连带保证反担保责任，无条件地承担第一位的反担保责任，并承诺放弃一切抗辩权。
六、本反担保保证书不因上述委托担保协议书、委托人/借款人与债权人/受益人签订的合同、贵公司与债权人/受益人签订的保证合同或保函的任何修改、补充、删除，而受到影响或失效，本反担保保证书不受上述协议或合同效力的影响，本反担保保证书始终有效。
七、反担保人在此确认并保证：
1、反担保人的财务状况足以保证反担保人有能力履行此项反担保;
2、反担保人愿以拥有的全部资产(包括家庭财产)承担连带保证责任;
3、反担保人同意向贵公司提供全部资产清单，如贵公司认为有必要，可对清单中所列财产进行评估，评估费用由反担保人承担;
4、反担保人保证对清单中所列财产拥有完全的所有权。从本合同签订之日起，反担保人非征得贵公司同意，不再自行处分以上财产(包括设定抵押、质押、转让等)。如贵公司认为有必要，可对其中部分财产进行保险、设定抵押、质押，反担保人保证协助办理有关登记手续(如设定抵押、质押，则另行签订抵押、质押反担保合同，本反担保保证书具有同等法律效力);
5、如以上全部资产尚不足以承担对贵公司的反担保责任，则反担保人保证对不足部分继续承担清偿责任，直到本反担保保证书第二条所述款项及费用全部还清为止。
八、本反担保保证书下的反担保是反担保人的连续性义务和责任，其连续性不受任何争议、索赔和法律程序的影响，也不因委托人/借款人是否分立、合并、重组、改制、破产、无力清偿、丧失企业资格、更改组织章程，以及发生任何本质上的变更而有任何改变。本反担保保证书更不受委托人/借款人与其他方签订的任何合同、协议、文件的制约，本反担保保证书始终有效。
九、本反担保保证书适用中华人民共和国法律、法规。若因本反担保保证书引起的或与本反担保保证书有关的任何争议、分歧、纠纷，首先应当协商解决，协商不成的，应当按照以下第1项规定的方式解决争议：
1、向本反担保保证书受益人所在地人民法院提起诉讼。
2、向 仲裁委员会申请仲裁。
十、贵公司的任何通知以及向反担保人提出的要求可以书面形式按本反担保书列明的地址送达反担保人，反担保人联系方式发生变化，反担保人在变化后三个工作日内书面通知贵公司。任何通知或要求按照该联系方式发送，应视为在下述时间送达：
①如为信函，以邮戳所示日期为送达之日;
②如为传真，发送之日即为送达之日;
③如为专人递送，收件人签收之日为送达之日;
④如交由专业快递公司递送，以寄件人交寄后满三日为送达之日。 任何文件或要求送达到反担保人的地址，即视为送达。
反担保人(签字)： 地址： (指模)： 电话：
身份证号码： 年 月 日
反担保人配偶声明：
作为xx-x(反担保人)的配偶，本人同意xx-x(反担保人)以我们夫妻共有财产为上述连带责任保证反担保提供财产保证。
反担保人配偶签字(指模)： 年 月 日
身份证号码：
反担保保证书(自然人反担保)[1]
（自然人反担保）
致： 深圳市中兰德融资担保集团股份有限公司
根据贵公司与______ _____（身份证号码： ）（以下简称借款人）于____年__月__日签署的编号为__________的《 》（以下简称协议），贵公司为借款人向____ ______ （以下简称债权人）所申请的金额为______（币种）___仟___佰___拾___万___仟元整（__________ ）的借款提供担保。
一、本人 （身份证号码： ）应借款人的请求，愿意以反担保人的身份向贵公司提供连带责任保证反担保，反担保范围包括：贵公司所担保的借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、其它有关费用，以及贵公司实现债权的费用等。
二、本担保人保证对借款人在本保证书上第一条所述的有关费用负有法律上和经济上代为清偿的义务和责任。若借款人未能按其与债权人签署的协议或合同的规定按期履约，本担保人保证在收到贵公司通知书后十五个工作日内无条件的支付本保证书第一条所述的所有费用，不得有任何异议。
三、本担保书下的担保是本担保人的连续性义务和责任，其连续性不受任何争议、索赔和法律程序的影响，也不因上述协议或合同的任何修改、补充、删除，而受到影响或失效，更不受借款人与其他方签订的任何合同、协议、文件的制约。本担保书始终有效。
四、本担保书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。在本担保书履行中，如发生争议、纠纷，双方首先应协商解决。协商无法解决时，应向贵公司所在地的人民法院提起诉讼，相应的判决对协议双方均具有约束力。
五、本担保书自本担保人签字之日起生效，本反担保保证期间自本保证书生效之日起至借款人全部偿还贵公司担保债务之日止。
担保人签名（按指模）：_______________________
地址：
电话/手机：__________________________________
工作单位：___________________________________
家庭住址：
年 月 日
个人担保保证书(谢进忠
汝阳县农村信用联社营业部社：
谢进忠（承兑担保人）自愿为洛阳胜森特钢制品有限公司（承兑申请人)于20xx年03月 日在你社（部）办理的银行承兑贰仟万元提供担保。
做为担保方，愿按照保证合同的要求监督承兑申请人按规定用途正确使用银行承兑汇票，并按期归还应付票款。若承兑申请人末按约定期限归还应付票款，我愿承担此笔承兑业务的连带责任，你社（部）可根据法律规定从我个人存款帐户扣收款项抵交应付票款，或采取其他相关措施。
特此保证
担保人（签名）：
20xx年03月 日
学生进班级担保人保证书
尊敬的蒋老师：
你好，我是借读生李建霆，很荣幸能加入高一（3）班这个集体。进入一（3）班以后，我保证做到以下几点：
1．严格遵守学校的作息时间，在规定的时间做规定的事；
2．严格要求自己，遵守学校的校规校纪；
3．保证上课认真听讲，按时完成作业，不违反课堂纪律，不影响其他同学学习；
4．课间不在教室或楼道与同学追逐打闹，不讲污言秽语；
5．服从学校和老师的教育管理，不顶撞老师；
6．在校期间不携带手机，不吸烟，不参与赌博活动；
7．按照卫生清洁标准做好清洁工作；
8．午晚休期间不聊天不喧哗，不影响其他同学休息；
9．和同学友好相处，不打架，不惹是生非；
10．有事向您请假，不擅自离校，不去网吧等娱乐场所。
以上是我做出的保证，希望蒋老师监督。如有违反，我愿意接受您的批评和处理。
保证人：
年月日
财产保全担保人保证书
财产保全担保人保证书
担保人：
被担保人：
担保人就被担保人诉______________________之_____________一案，对被担保人所提财产保全申请提供担保。如被担保人申请之财产保全有误，担保人愿赔偿被告因财产保全所受之全部损失。
此致
_____________法院
担保人（盖章）：
二零一零年 月 日
诉讼财产保全担保书
担保人：（基本情况）
被担保人：（基本情况）
担保人愿做被担保人的担保人，为被担保人向你院提出的诉讼财产保全申请做如下担保：
一、担保人负担采取诉讼财产保全措施所需全部费用；
二、如被担保人诉讼财产保全申请错误，担保人愿赔偿被申请人因财产保全所遭受的全部损失。
三、将担保人定期（存折，现金万元）交你院作抵押，可从中支付一、二项所需费用。
此致
人民法院
担保人：（签字或盖章） 年 月 日 1
诉讼财产保全担保书
担保人：抚顺神洲源源融资担保有限责任公司
住址：抚顺市顺城区前甸镇前大路88号
法定代表人; 电话：024-57402211 被担保人：
被担保人：
担保人就被担保人诉______________________之_____________一案，对被担保人所提财产保全申请提供担保。如被担保人申请之财产保全有误，担保人愿意赔偿被告因财产保全所受损失。
此致
法院
担保人（盖章）：
年 月 日
担保人的保证书
担保人的保证书
致： ：
鉴于 （以下简称发包人）与 （以下简称承包人）在 项目中签订工程施工合同（包括补充合同，下同）；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》；承包人已向你方申请《履约保函》。
我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保，并向你方作出如下保证：
一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》（以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函）为本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。
二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。
三、我本人履行保证责任的方式：若因承包人违约，在发包人要求你方承担保证责任时，由我本人代为赔偿；或在你方先行承担赔偿责任后，由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时，我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。
四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每日的违约金按照欠款金额的5计算，并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限，我本人同意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。
六、、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料，我本人保证所提交的资料是真实、合法、有效的，并承担相应法律责任：
（1） 个人身份证复印件；
（2） 个人基本情况，包括家庭住址、家庭主要成员、联系方式及其他；
（3） 个人财产清单及权属证明文件复印件；
（4） 本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。
七、因本保函纠纷提起诉讼的，由你方所在地人民法院管辖。
保证人：
日期： 年 月 日
贷款担保人保 证 书
阿坝县信用联社：
我是阿坝县 乡 村村民 ，性别 ，出生年月 身份证号： ，目前在 ，家庭基本情况：全家人口 人，劳动力有 ，财产情况：房屋 间， 平方米，家庭收入来源以 为主，一年总收入 万元。 我现为 在贵社所贷款叁万元整作担保，并负担债务的连带责任，我保证督促 贷款按期归还，绝不拖欠。如 贷款到期无力或无法归还贷款本息，我承担全部责任，负责偿还，至还完贷款本息为止。
特此保证
保证人：
２０１２年 月 日
第三方担保人保证书
第三方担保人保证书
瓮安县促进就业小额担保贷款中心：
我作为担保人，愿意为贷款人 同志的妇女小额贷款人民币 （￥ 元），提供第三方担保保证，本人以个人 工资 及其他收入为贷款人的债务承担连带责任，保证担保期间为主债务履行期届满之日起两年内有效。如贷款人未能按时归还此笔债务及相应利息，我将承担连带还款责任，并以每月工资中的 元予以偿还，贵中心对债务人提起诉讼及实现债权所发生的相关费用由本人承担。
特此承诺
保证人：
联系电话：
日期： 年 月 日
银行保函第三方企业反担保保证书(分离)_2100字
致长安保证担保有限公司深圳分公司：
鉴于： （以下简称发包人）与 （以下简称承包人）拟就 工
程签订工程施工合同；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同约定的义务，承包人须向发包人提交上述工程的银行《 保函》；你方已接受承包人的委托以你方作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称银行）申请开立《 保函》, 你方为承包人向银行提供了编号为 的《出具分离式保函协议》。我方愿为承包人向你方提供上述《出具分离式保函协议》的反担保，并向你方作出如下保证：
一、我方的保证方式为无条件的不可撤销的连带责任保证。《出具分离式保函协议》为
本反担保保证书的主合同，主合同无效，本反担保保证书依旧有效。
二、我方的保证责任范围为：银行要求你方承担的《出具分离式保函协议》项下担保金
额的本金人民币 元整（￥ 元）、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。
三、我方履行保证责任的方式：当你方凭本反担保保证书和银行要求你方承担保证责任
或其他赔偿责任的索赔通知向我方提出索赔时，我方将在收到你方索赔通知之日起5个工作日内无条件地承担赔偿责任。若你方已先行承担保证责任或其他赔偿责任，我方无条件地立即承担对你方的赔偿责任。
四、若我方不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约
金，每个日历天的违约金按照欠款金额的1计算，并赔偿由此给你方造成的损失。
五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履行完毕上述
施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任和其他责任之日或你方因履行上述《出具分离式保函协议》项下的保证责任和其他责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到清偿之日止。
六、我方保持本反担保保证书在第五条规定期间是独立和有效的，你方依据本反担保保
证书主张权利当然构成对我方任何相关权利（若有）的有效抗辩。
七、我方提供上述反担保已经董事会/股东会决议通过，符合《公司法》和公司章程的
规定。
八、本反担保保证书的附件包括我方提交的资料。我方保证所提交资料是真实、合法和
有效的，并承担相应法律责任。
保证人（公章）：
法定代表人（签章）：
签发日期： 年 月 日
担保人声明与保证书
舒兰农村商业银行贷款中心：
作为 号《吉林省农村信用社个人经营借款合同》的担保人做出如下声明与保证：
一、我方、借款人和贷款人在签订合同过程中不存在欺诈、胁迫和重大误解等行为。
二、我方已阅读借款合同和担保合同（条款）的所有条款。应我方要求，贷款人已经对合同的所有条款做出了相应的解释和说明，我方对合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解，并自愿接受和遵守。
三、我方对自己的义务、责任和权利的限制，以及贷款人的权利和责任免除等条款的含义已知悉和理解，自愿接受，并承担相应法律后果。
四、我方清楚的知悉贷款人的经营范围和授权权限。
五、我方具备担保人的合法资格，我方在本合同项下的担保行为符合法律、行政法规、规章的规定。因我方无权签署本合同而产生的一切责任均由我方承担,包括但不限于全额赔偿贷款人因此遭受的损失。
六、我方确认自己对债务人的资产、债务、经营、信用、信誉等情况、是否具备签订主合同的主体资格和权限以及主合同的所有内容已经充分了解。
七、我方对抵押财产依法享有所有权或处分权，抵押财产并非公益设施、禁止流通与转让的财产，不存在任何权属争议。
八、抵押财产不存在其他共有人，或者虽然存在其他共有人，但该抵押担保行为已经获得其他共有人的书面同意。
九、抵押财产不存在任何未书面告知贷款人的瑕疵或负担，包括但不限于抵押财产为限制流通物、被查封、被扣押、被监管、被出租、被留置、抵押财产存在拖欠购置价款、维修费用、建设工程价款、国家税款、土地使用权出让金、损害赔偿金等情形或者抵押财产已为第三人设定担保。
十、我方提供给贷款人的一切与抵押财产有关的资料和信息均是真实合法、准确完整的。
十一、我方提供本抵押担保不损害任何第三人的合法利益，不违背我方的法定与约定义务。
声明人（签字、按押）：
年 月 日
感谢您阅读范文资讯网书信频道的《贷款担保人保证书》一文，希望《贷款担保人保证书》能解决您的书信需求，同时Fwr816.com编辑还为您精选准备了个人保证书范文专题,欢迎您阅读！