委托担保申请书范文3000字

您可以考虑阅读一下“保全担保申请书范文”或许会有所启发，随着社会在进步，申请书要写具体，写明白，写申请书时有哪些误区要注意避免？希望你能从中找到有用的内容！

保全担保申请书范文(篇1)

申请人：______________市________________贸易公司;

住所：_____________市___________区_______________路_______________号;

法定代表人：_______________________，总经理。

被申请人：_________________有限责任公司;

住所：_____________市_______________区___________大街_______________号;

法定代表人：_________________________，董事长。

申请人已就与被申请人之间的购销合同纠纷案的解决，向你会提交仲裁申请书，申请贵会仲裁裁决被申请人向申请人返还所欠货款。根据申请人近日得到的消息证实，被申请人由于长期经营不善，亏损严重，已出现变卖车辆、转移资产，试图逃避债务的动向。

为确保申请人的经济利益能在仲裁裁决之后得以顺利执行，根据《民事诉讼法》及《仲裁法》的有关规定，特向你会申请：请求对被申请人采取仲裁保全措施，冻结被申请人银行存款80万元或查封、扣押被申请人相应价值之其他财产。如因申请采取仲裁保全措施不当，造成被申请人的经济损失，则本申请人愿负一切赔偿责任。

此致

____________仲裁委员会

附：

1.被申请人开户银行情况及财产状况说明书一份。

2.申请仲裁保全措施担保书一份。

申请人：_________________市__________贸易公司

法定代表人：_____________

_____________年_______________月_______________日

保全担保申请书范文(篇2)

异议人：__，男，族，个体工商户。

委托代理人：律师事务所律师。

异议人就昆明市人民法院在受理信用社诉_贷款纠纷一案中，查封扣押了车牌号为：的本田小车一辆提出异议如下：

异议请求：

请求法院解除对的本田车的保全，将车返还异议人。并责令保全申请人承担异议人由此给异议人所造成的元损失。

请求理由：

法院于二〇xx年十月十二日扣押的_的本田小车的产权属异议人所有，该案中原、被告相互

查看全文>>>

伴随着各行各业的衍生，我们动不动就要写一些文章，范文可以运用到不同的场合，有哪些范文值得参考呢？为此，小编特意呈上“财产保全担保申请书范文1000字”，大家不妨来参考。希望你能喜欢！

财产保全担保申请书范文 篇1

问：财产保全的申请费用及其负担如何支付

答：1、根据《诉讼费用交纳办法》第十条规定“当事人依法向人民法院申请下列事项，应当交纳申请费：（二）申请保全措施；”该办法第三章诉讼费用交纳标准的第十四条规定“申请费分别按照下列标准交纳：（二）申请保全措施的，根据实际保全的财产数额按照下列标准交纳：财产数额不超过1000元或者不涉及财产数额的，每件交纳30元；超过1000元至10万元的部分，按照1%交纳；超过10万元的部分，按照0.5%交纳。但是，当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元。”

2、该办法第二十二条第三款规定，申请费由申请人在提出申请时或者在人民法院指定的期限内预交。

3、该办法第三十八条第三款规定，“本办法第十条第（二）项规定的申请费由申请人负担，申请人提起诉讼的，可以将该申请费列入诉讼请。”即申请人可以将有关财产保全申请费以及向诉讼担保公司缴纳的担保费可以列为诉讼请求，在胜诉时要求被申请人或者被告的负担。

财产保全担保申请书范文 篇2

致：

鉴于(以下简称发包人)与(以下简称承包人)在项目中签订工程施工合同(包括补充合同，下同);发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方申请《履约保函》。

我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保，并向你方作出如下保证：

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》(以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函)为本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。

三、我本人履行保证责任的方式：若因承包人违约，在发包人要求你方承担保证责任时，由我本人代为赔偿;或在你方先行承担赔

查看全文>>>

随着写作规范的不断完善，我们会遇到许许多多的范文类型，范文在我们的生活中随处可见，好的范文是怎么样的？小编推荐你不妨读一下保全担保申请书范文系列，我们后续还将不断提供这方面的内容。

保全担保申请书范文 篇1

担 保 人：xxxxxxxxxxxx

被担保人：xxxxxxxxxxxx

担保人愿做被担保人的担保人，为被担保人向你院提出的诉讼财产保全申请做如下担保：

一、担保人负担采取诉讼财产保全措施所需全部费用;

二、如被担保人诉讼财产保全申请错误，担保人愿赔偿

被申请人因财产保全所遭受的全部损失。

三、将担保人定期(存折，现金xxxxxxxxxxx万元)交你院作抵押，可从中支付一、二项所需费用。

此致

xxxxxx人民法院

担保人：xxxxxxxxxxxx(签字或盖章)

xxxx年xxxx月xxxx日

保全担保申请书范文 篇2

致：

鉴于(以下简称发包人)与(以下简称承包人)在项目中签订工程施工合同(包括补充合同，下同);发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方申请《履约保函》。

我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保函》的反担保，并向你方作出如下保证：

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保函》(以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函)为本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。

三、我本人履行保证责任的方式：若因承包人违约，在发包人要求你方承担保证责任时，由我本人代为赔偿;或在你方先行承担赔偿责任后，由我本人无条件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时，我本人将在收到上述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。

四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方支付逾期违约金，每日的违约金按照欠款金额的5‰计算，并赔偿由此给你方

查看全文>>>

委托人：身份证号码：

住址：

　（以下简称甲方）

受托人：温州恒利信用担保有限公司法定代表人：

住所：温州市龙湾区永中南翔锦苑紫荆3-201号

　（以下简称乙方）

甲方因融资需要向_____________________申请借款，特请求乙方为其借款提供担保。为明确相互的权利、义务，按照《担保法》、《合同法》等法律之规定，甲、乙双方经协商一致，订立本合同。

第一条　委托事务及担保范围和期限

乙方对甲方向贷款人____________________申请的，借款本金为人民币____________________元整，期限__________个月的借款提供__________担保，担保金额为人民币____________________元。

第二条　其他约定事项

1、甲方自愿向乙方反担保，另立反担保合同。反担保合同是本合同的从合同，与本合同具有同等的法律效力。 2、甲方如不能按期偿还贷款、从乙方代为偿还之日起，乙方即有权要求甲方或反担保人承担连带责任，并有权处置抵押物、质押物后取得优先受偿；有权委托贷款银行在法律许可的范围内从甲方帐户划收款项等途径进行追偿。 3、甲方向乙方支付贷款担保评审费__________元，在项目立项审查时一次性

性付清；担保费以担保金额为基数，按每月__________计算，期限__________个月，计__________元，在开具担保函时一次性付清。 4、在本合同签定之日，甲方按担保金额的__________%向乙方交纳履约保证金。履约保证金按以下原则处理： ⑴履约保证金由甲方交纳，所有权属于甲方。 ⑵甲方应依约履行合同，如逾期还贷，乙方有权没收履约保证金。 ⑶甲方按借款合同约定足额还本付息后10日内，乙方如数退还上述履约保证金。 5、乙方代为甲方偿还其上述借款即视为甲方违约。乙方为甲方代偿的全部款项和自代偿次日起的代偿资金利息（月利息按代偿金额的2%计算）以及乙方为行使追偿权而产生的相关费用，全部由甲方承担。

第三条　违约责任

1、甲方违约应支付违约金，违约金每天按本合同贷款担保金额的1计算。如果违约金不足以赔偿给乙方造成的损失的，甲方还应支付赔偿金

查看全文>>>

敬爱的党组织：

我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务，执行党的决定，严守党的纪律，保守党的秘密，对党忠诚，积极工作，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。

中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队，是中国特色社会主义事业的领导核心，代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益。党的最高理想和最终目标是实现共产主义。中国共产党以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观作为自己的行动指南

中国共产党是开放的党、开明的党、与时俱进的党。自1921年建党至今，我们的党已经走过了90多年光荣的斗争道路。这几十年，中国共产党从小到大、从弱到强、从幼稚到成熟，不断发展壮大。从建党之初的50多名党员，逐步发展到今天这一个拥有六千万党员的执政党。并在长期的革命过程中，先后形成了分别以毛泽东、邓小平、xx、xx、xx为核心的五代党中央领导集体。

党的辉煌历史，是中国共产党为民族解放和人民幸福，前赴后继，英勇奋斗的历史;是马克思主义普遍原理同中国革命和建设的具体实践相结合的历史;是坚持真理，修正错误，战胜一切困难，不断发展壮大的历史。正如胡总书记所说：“党领导全国各族人民为中国社会主义进步和发展做了三件大事：第一件是完成了反帝反封建的新民主主义革命任务，结束了中国半封建、半殖民地的历史;第二件是消灭了剥削制度和剥削阶级，确立了社会主义制度;第三件是开辟建设有中国特色的社会主义道路，逐步实现社会主义现代化，这件大事现在继续在做。”

中国共产党员是中国工人阶级的有共产主义觉悟的先锋战士，必须全心全意为人民服务，不惜牺牲个人的一切，为实现共产主义奋斗终身。中国共产党党员永远是劳动人民的普通一员，不得谋求任何私利和特权。在新的历史条件下，共产党员要体现时代的要求，要胸怀共产主义远大理想，带头执行党和国家现阶段的各项政策，勇于开拓，积极进取，不怕困难，不怕挫折;要诚心诚意为人民谋利益，密切联系群众，坚持从群众中来，回群众中去;要刻苦学习马列主义理论，增强辨别是非的能力;要在危急时刻挺身而出，维护国家和人民的利益，坚决同危害人民、危害社会、危害国家的行为作斗争。

中国共产党在建国之初就坚决的带领积贫积弱的中国人民进行轰轰烈烈的社会主义改造，建设社会主义经济

查看全文>>>

小编为大家整理的《申请书：大学入党申请书范文3000字》，供大家参考。

、

大学新生入党申请书 我郑重地提出申请，要求加入中国***。我出生于二十世纪九十年代初，我是伴随着伟大祖国改革开放、繁荣昌盛的步伐成长起来的青年。我热党，中国***，一个令我自豪的名称，一个全心全意为祖国、全心全意为人民的政党，怎能不令人神往？加入中国***是我在中学时代就向往的，我渴望加入这一神圣的组织，成为一名***员。现在有机会步入大学殿堂深造，可以说与党组织的联系越来越密切了，从入校这一段时间以来，我始终严格要求自己，在军训中我刻苦训练；在上认真听讲，在日常中严以律己。坚持在业余时间有关理论知识，思想上有了极大进步，在中起到了模范带头作用。

人生价值分为两种，即自我价值与社会价值。自我价值即是索取，而社会价值则是贡献。我们知道这两种价值对人生有重大的影响力，然而社会价值才能衡量人生价值的标准。我渴望实现我的社会价值，我希望我能把自己的一生献给我们伟大的祖国，伟大的人民。然而个人的力量是有限的，个人的智慧是有限的，我需要一个始终以为人民服务为宗旨的政党来领导我，给我指引前进的方向，而这个政党，就是我们伟大的中国***.

党的宗旨是全心全意为人民服务，这充分体现了中国***的先进性。历史已经证明，没有***就没有新中国。党的领导是我国社会主义现代化建设取得胜利的根本保证。中国***是伟大、光荣、正确的党。今后我决心认真努力学习《党章》和党的基础知识，处处以一名***员的标准严格要求自己，在思想上认真学习党的政治理论知识，树立正确的世界观、人生观、价值观，坚定***主义理想信念。在学习上积极进取、刻苦钻探，不断提高自己的文化素质。我愿自觉地接受党组织的教育、帮助和考验，使自己早日在思想上、组织上和行动上成为一名合格的党员

这几年来，经过党的教育、英雄模范人物的激励，我经过了思想磨练，更加坚定了把自己的前途、命运与党的事业结合起来，为***主义远大理想而奋斗终身的信念。中国***是中国工人阶级的先锋队，是中国各族人民利益的忠实代表，是中国社会主义事业的领导核心。党的最终目的是实现***主义社会制度，中国***是伟大、光荣、正确的党，曾带领中国人民战胜了各种艰难险阻。从一九二一年建党以来，取得了一个又一个胜利，没有***就没有新中国，没有***就没有我们当今的建设成就

查看全文>>>

在这次的党课学习中写入党了申请书，我会坚持四项本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。下面是小编为大家收集整理的党课申请书范文3000字，欢迎大家阅读。

党课申请书范文3000字篇1

敬爱的党组织：

我申请加入中国共产党，愿意为共产主义事业奋斗终身。我衷心地热爱党，她是中国工人阶级的先锋队，是中国人民和中华民族的先锋队，是中国各族人民利益的忠实代表，是中国社会主义事业的领导核心。中国共产党以实现共产主义的社会制度为最终目标，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表以及科学发展观等重要思想为行动指南，是用先进理论武装起来的党，是全心全意为人民服务的党，是有能力领导全国人民进一步走向繁荣富强的党。她始终代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益，并通过制定正确的路线方针政策，为实现国家和人民的根本利益而不懈奋斗。

从学生年代开始，一串闪光的名字--江姐、刘胡兰、雷锋、焦裕禄、孔繁森给了我很大的启迪和教育。我发现他们以及身边许多深受我尊敬的人都有一个共同的名字--共产党员;我发现在最危急的关头总能听到一句话--共产党员跟我上。这确立了我要成为他们中的一员的决心。我把能参加这样伟大的党作为最大的光荣学和习自网豪。

近两年，有很多的天灾人难，但也是因为这些，让我们这些老百姓更加深刻地感受到了党对我们的关怀，从来没有哪个党的领导人像我党的领导人这般为了人民如此不辞劳苦。四川汶川大地震，******亲做总指挥，这是任何一个国家的领导人都没做到的地步，多少个日子，温一直坚持在最前线，亲自指挥。是党给予了受灾百姓生存的希望。他们一直坚信，党不会抛弃人民，党一定会在第一时间派出救援队伍赶赴第一线，因为中国共产党是人民的党，她所做的一切都是为了人民的最根本利益。我们的党以马列主义、毛泽东思想及邓小平理论、三个代表以及科学发展观等重要思想为指导思想。《共产党宣言》发表一百多年来的历史证明，科学社会主义理论是正确的，社会主义具有强大的生命力。社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。毛泽东思想是以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人，把马列主义的基本原理同中国革命的具体实践结合起来创立的。毛泽东思想是马列主义在中国的运用和发展，是被实践证

查看全文>>>

委托人（甲方）： 住 所（地址）： 法定代表人 ： 联 系 电 话 ：

受托人（乙方）： 住所（地址） ： 法定代表人 ： 联 系 电 话 ： 甲方委托乙方担保，乙方经研究决定同意担保。甲、乙双方就委托担保事宜诚实协商，达成如下协议，双方共同遵守执行： 第一条 担保对象： 甲方向 申请 业务（种类如下），乙方为其提供担保。 【可选择的业务种类包括但不限于（1）人民币借款；（2）银行/商业承兑汇票贴现；（3）银行承兑汇票承兑；（4）银行保函；（5）其他】 第二条 担保金额：拟定担保金额为人民币： 万元（大写：）。实际担保金额以乙方与主合同债权人签订的《保证合同》约定为准。 第三条 担保方式：以乙方与主合同债权人签订的《保证合同》约定为准。 第四条 担保范围：以乙方与主合同债权人签订的《保证合同》约定为准。 第五条 担保期间：以乙方与主合同债权人签订的《保证合同》约定为准。 第六条 担保费用（保费）： 1、计费方法：按担保金额、期限、收费标准计费。 2、收费标准：%/年（大写：百分之 /年）。 3、保费总额：人民币 元（大写： ）。 4、支付方式：借款期限在一年以内（含一年）的，在乙方与主合同债权人签订《保证合同》之前一次性支付；一年以上的在乙方与主合同债权人签订《保证合同》之前，按年计算一次性支付。 第七条 甲方承诺： 1、向乙方所提供的资料均真实、准确；所提交的复印件均与原件相符；所陈述的事实无虚假。 2、按照本合同的约定向乙方支付保费。 3、按申请用途使用资金，接受乙方对其生产经营、财务会计情况的监督，并按月向乙方提供财务报表。 4、按主合同约定及时偿还债务。 5、发生下列情形之一，应及时书面通知乙方： （1）经营机制发生变化。包括但不仅限于承包、租赁、联营、合伙、转让、兼并、分立、股份制改造、与外商合资或合作等； （2）修改公司章程，包括但不仅限于经营范围、注册资本金、股权、法定代表人和住所以及联系电话变化等； （3）高层人事和财务负责人发生变化、对外重大投资、财务状况恶化、停业整顿、歇业、破产、解散或撤销； （4）受到行政处罚或发生重大经济纠纷，包括但不仅限于吊销营业执照、仲裁、诉讼等； （5）主合同债权人提前收回债权，主合同展期，主合同被解除、撤销、变

查看全文>>>

这篇关于<入党申请书：教师入党申请书范文3000字>的文章，是小编特地为大家整理的，希望对大家有所帮助！

.table{border-left:1px #99ccff solid;border-top:1px #99ccff solid} .table td{border-right:1px #99ccff solid; border-bottom:1px #99ccff solid; text-align:center;font-size: 12px; color: #000000; line-height: 22px; font-family: '微软雅黑'}

敬爱的党组织：

我志愿加入中国*，是要在党的组织内，认真学习马列主义、毛泽东思想、*理论和党的基本路线，学习科学、文化和业务，不断地提高自己的思想政治觉悟。我要认真地用*员的标准来要求自己，全心全意为人民服务，不谋取个人私利，百折不挠地执行党的决定，维护党的团结和统一，严守党的纪律，保守党的机密，对党忠诚老实，言行一致，密切联系群众，在工作、学习和社会生活中起到先锋模范作用，随时为党和人民的利益英勇斗争，为实现共产主义奋斗终身。 我之所以要加入中国*，是因为我深信共产主义事业的必然成功，深信只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国。实践也充分证明，建设有中国特色社会主义，是实现中国经济繁荣和社会主义的康庄大道。我深信*员是彻底的唯物主义者，我将努力向这个方向发展。

我99年毕业于华东师范学前教育系大专，当我踏入教书育人的那一刻起，我就深感自己的责任。回顾近9年来的工作和学习，深深体会到了自己从一个稚嫩的年轻教师逐渐成长、成熟的阶段。在这期间，我努力提高自身的师德修养，自觉贯彻国家教育方针，热爱教育事业，敬业爱岗。在平时的工作中能严于律己，为人师表，在连任三届教研组长的岗位上努力树立高标准的形象，立足本职，开拓创新，无私奉献，充分发挥先锋模范作用，具备良好的团队合作精神。03年之前我坚持每天从莘庄至黄浦区近两个多小时的上下班路途，能每天准时上下班，面临原单位市一级园验收，作为团员，青年教师的我能勇挑重担，经常放弃双休日加班加点，最终我们的好小囡幼儿园顺利通过了市一级园验收，这让我深深体验到付出、收获的甘甜。2003年7月我调入闵行区莘幼这所示范性幼儿园，是幸运也是挑战，是压力也是动力。我努力融

查看全文>>>

敬爱的党组织： 您好! 我光荣的申请加入中国*，愿意为共产主义的事业而奋斗终身。中国*是中国工人阶级先锋队，同时也是中国人民与中华民族的先锋队，是中国特色的社会主义事业的领导核心，代表着中国的先进生产力的发展要求，代表着中国先进文化的前进方向，代表着中国最广大人民的根本利益。我拥护*，热爱*，加入*是我人生目标，我时刻准备着为实现共产主义事业奋斗终身。 首先，我要不断的提高自我、完善自我。盼望着从思想上积极的加入中国*。中国*是代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国广大人民的根本利益。党的根本宗旨和宗旨是全心全意为人民服务。中国*是立党为公、执政为民、求真务实、改革创新、艰苦奋斗、清正廉洁、富有活力、团结和谐的马克思主义政党。广大党员干部是实践社会主义核心价值体系的模范，是共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者，科学发展观的忠实执行者，社会主义荣辱观的自觉践行者，社会和谐的积极促进者。没有*，就没有新中国。 我要加入中国*是因为中国*是毛主席亲手缔造的，毛主席是我这辈子最崇拜的偶像。青年时代，*就在《民众大联合》里写下了他心目中理想的社会制度，不让有知识、有权利、有金钱的少数强者对众多弱者进行剥削、欺压、和奴役。他不是弱者，却站在弱者的立场上，为劳动人民说话，反抗弱肉强食的动物社会逻辑。难忘新中国成立时，*在站在******城楼上对群众的喊话。“人民万岁”。这绝对是发自肺腑的对人民的热爱。绝不是资产阶级的政治作秀。作为一个无产阶级革命家、政治家，他深知，治国就是治吏，并把为人民服务作为对全体党员干部的要求。打天下不是为了占有天下，而是为人民服务，还原了国家的本质。他坚定的无产阶级立场，坚定的共产主义信仰，勇敢的同党内的资产阶级修正主义做斗争，宣扬继续革命理论，那是他深知革命成果取得不易。是多少*员，多少人民群众用鲜血换来的新中国。是因为他知道任何物质形式的改变与转变人的思想相比，都要简单的多。社会主义的安全，乃至共产主义的实现，脱离了人的思想的改造，都是空谈。 在以后的生活工作中，我会以一名*员的身份严格要求自已，做到为人民服务，有困难冲在前，艰苦奋斗锻炼自已。 最后恳请党组织批准我入党! 此致 敬礼 申请人：王宝宝 时间：20xx年x月x日

查看全文>>>