合同延期协议书模板800字(合集8篇)。
随着人们对法律观念的日益增强，合同便是维权的重要方式。签订合同要注意是否遵循合法原则。我们怎么去判断一份合同的好坏？于是，编辑为你收集整理了合同延期协议书模板 。供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。
合同延期协议书模板 篇1
委托人(甲方)：_________________法定代表人：_________________
监理人(乙方)：_________________法定代表人：_________________
一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的>的`具体规定。
二.本协议为双方签订的>的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。绿化、道路等工程不再另行聘请监理。
三.本协议有效日期为：_________________年_____月______日至本项目竣工验收,费用按月包干结算的方式。
四.监理费用
按月计算,包干价格为__________万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快，乙方必须机动增加监理人员，以保证工程质量。
委托人(甲方)：_________________监理人(乙方)：_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
_________________年______月______日_________________年______月______日
合同延期协议书模板 篇2
借款人(以下称甲方)：___________
出借人(以下称乙方)：___________
甲方因___________原因，不能如期归还______年______字第______号借款协议的借款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商一致，达成下列各项：
第一条、甲方根据______年______字第______号借款协议向乙方借用的借款人民币______元整，原定应于______年______月______日还清。截止到______年______月______日，上述借款的欠款余额为人民币______元整，现约定延期到______年______月______日偿还。具体还款计划如下：
第一期于______年______月______日还款人民币______元整;
第二期于______年______月______日还款人民币______元整;
第三期于______年______月______日还款人民币______元整。
第二条、延期后的借款利率，从延期之日起按该借款实际期限的利率月息______%执行。
第三条、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项，仍按______年______字第______号借款协议约定的条款执行。
第四条、本协议与原借款协议或担保协议约定不一致的，以本协议约定内容为准。
第五条、本协议在履行中产生的各种争议，甲乙双方应协商解决，如协商不成，双方均可依法向甲乙双方所在地人民法院起诉。
第六条、本协议从甲、乙各方或授权的代理人签字并盖章之日起生效，至本协议项下借款全部清偿时自动失效。
第七条、本协议的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
第八条、除非遇到不可抗力因素导致本协议不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更协议内容。
第九条、本协议一式______份，甲、乙双方各执______份，双方签字盖章之日起生效。
第十条、对于本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方：___________ 乙方：___________
代表人：_________ 代表人：_________
电话：___________ 电话：___________
签约日期：_______ 签约日期：_______
签约地点：_______ 签约地点：_______
合同延期协议书模板 篇3
更多合同范本请点击以下链接:
租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同
我夫妻俩人，原在公元20xx年12月15日壹次性借到XXX的人民币X万元正，今天（公元20xx年12月15日）已满壹周年的借期。但现在我家仍须上述借款发挥积极作用，与贷款方商量取得同意后，特订立此协议，具体细则如下，务面共同执行始终：
1、借款方保证继续听从贷款方的守法忠告，遵守祖国各级政府的合法法规。
2、商定延长半年的借期，抵押的房地产权证依旧作为抵押物品。
3、商定每壹万元本金的利息，每月上浮到贰佰叁拾元正的人民币结付。依旧在开季度的第壹天付清当季度的利息肆仟捌佰叁拾元给贷款方。
4、商定不再办理延期借款，此笔借款延期期满时，百分百还清本金与利息。
5、商定万一出现借款方延期满时还不清上述本金及利息，贷款方依旧可以把上述的抵押店产，直接向社会公示出售。收清本金及利息的贷款方，应立即把剩下的卖店款算清给借款方夫妻手上。
6、商定没有在此协议写进的内容，均统按原始借条内容执行。
夫：
制订此协议的借款方：
妻：
夫身份证号：手印联系电话：妻身份证号：手印联系电话：
公元20xx年xx月xx日上午
合同延期协议书模板 篇4
鉴于：
______因多次向______借款，具体借款金额、借款期限、利息如下：
1、借款本金人民币______元(大写：______)，借款期限自______年______月______日起至______年______月______日，借款方式为：______;利息计算标准为______，截至本协议签订之日，利息计人民币______元(大写：______);
2、借款本金人民币______元(大写：______)，借款期限自______年______月______日起至______年______月______日，借款方式为：______;利息计算标准为______，截至本协议签订之日，利息计人民币______元(大写：______);
现还款期限已到，但因______资金周转困难，故经双方协商一致达成如下协议：
一、同意______元分期归还上述借款，自本协议签订之日起以本金共计______元为基数按照年利率______%的标准计算的利息。具体还款方式为：____________;
二、出借人若有任意一期未按上述约定归还借款本息的，有权立即要求借款人全额归还剩余借款本息，并有权要求其支付：违约金计算方式(1)自______年______月______日起至借款实际还清之日止按照标准支付的违约金;约金计算方式(2)一次性支付违约金约金______元。
三、双方约定，如有争议，协商不成的，可向______人民法院提请诉讼。同时，因借款人未按约归还借款，出借人因追偿借款而产生的包括但不限于律师费、差旅费、案件受理费、财产保全费、担保费等一切费用均由出借人承担。
四、本协议一式______份，各方各执一份，各份具有同等法律效力。
借款人：____________，性别：_____，民族：_____，职业：_____，身份证号码：____________，电话号码：____________。
出借人：____________，性别：_____，民族：_____，职业：_____，身份证号码：____________，电话号码：____________。
合同延期协议书模板 篇5
甲方：
乙方：
乙方因投资资金尚未回笼等原因，不能如期偿还_______年___月____日与签订的《借款合同》的借款，需向甲方申请延长借款期限。甲方经审查，同意乙方延期还款。甲、乙双方经协商一致，达成下列各项：
一、乙方根据_______年___月____日签订的《借款合同》向甲方借用的流动周转资金借款人民币应于_______年___月____日到期。截止到_______年___月____日，上述借款本息尚未偿还，现约定延期到_______年___月____日偿还。
二、延期后的借款利率，按原《借款合同》中约定利率执行。
三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项，仍按_______年___月____日签订的《借款合同》约定的条款执行。
四、展期后，保证人的保证责任继续履行，保证期间自本协议约定延期到期之日起贰年。
五、本协议从甲、乙各方或授权的代理人签字并盖章之日起生效，至本协议项下借款全部清偿时自动失效。
六、本协议一式份，由甲方乙方执有，保证人各执一份。
甲方：乙方：
_____年___月____日_____年___月____日
合同延期协议书模板 篇6
发包方：房地产开发有限公司(以下简称甲方)
承包方：建筑工程有限公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：
一、项目概况：
本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)
二、工程形象进度
本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。
三、工期延误原因
1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。
2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。
四、工期延误时间
现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期20xx年8月9日顺延至20xx年6月30日。
五、协议生效
协议订立时间：年月日。
协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。
发包人(公章)：承包人(公章)：
法定代表人：法定代表人：
年月日年月日
合同延期协议书模板 篇7
甲方(出卖人)：****都城物业发展有限公司
乙方(买受人)：****劲松路甲1号松华园小区单元房业主
鉴于：
（一）xx年月日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号：)，乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿)，乙方已向甲方支付购房款人民币元。
（二）甲方应于xx年10月31日前向乙方交付商品房。
（三）松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。
（四）乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自xx年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至xx年5月19日。
（五）乙方已于xx年5月30日办理了入住手续，接收了商品房。
（六）自xx年11月1日起至xx年5月19日止，甲方逾期交房201日，对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。
甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行
1、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元，于xx年月日前以现金方式一次付清。
2、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。
3、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。
4、本协议自双方签字盖章之日起生效。
5、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方：________乙方：________
________年________月________日拒绝支付违约金。
合同延期协议书模板 篇8
工程监理延期合同
发包方：
承包方：
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：
一、项目概况：
本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)
二、工程形象进度
本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。
三、工期延误原因
1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。
2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。
四、工期延误时间
现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期20__年8月9日顺延至20__年6月30日。
五、协议生效
协议订立时间：年月日。
协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。
甲方：____________________
乙方：____________________
_____年_____月_____日
合同不仅仅是是维护法律权益的证明，更是对自身责任的规划。在阅读了这篇《合同延期协议书模板800字(合集8篇)》之后如果还想阅读更多相关文章，请多多关注我们合同延期协议书，欢迎下次再来，在此期待您的光临！
